单项选择题（1-10）：2012年监理工程师合同管理自我测试
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
下列关于代理的叙述，不正确的是（ ）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案：C
第 2 题
(2009年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
正确答案：B
第 3 题
在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（ ）目。
A.要约生效
B.承诺生效
C.附生效条件的合同条件具备
D.附生效期限的合同期限届至
正确答案：B
第 4 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案：D
第 5 题
某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照（ ）计算。
A.估算平均工日产值
B.概算平均工日产量
C.预算平均工日产量
D.实际平均工日产值
正确答案：C
第 6 题
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。
A. 10月10日
B. 10月13日
C. 10月20日
D. 10月30日
正确答案：A
第 7 题
采购合同履行中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的（ ）天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。
A.7
B.10
C.14
D.15
正确答案：D
第 8 题
FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于（ ）。
A.专用条款
B.协议书
C.通用条款
D.合同清单
正确答案：C
第 9 题
某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为（ ）万元。
A.15
B.30
C.45
D.75
正确答案：B
第 10 题
在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应（ ）。
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
正确答案：D
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 11 题
(2009年)项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
正确答案：A
第 12 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（ ）。
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
正确答案：B
第 13 题
某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ ）承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案：C
第 14 题
(2010年)某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（ ）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
正确答案：A
第 15 题
根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是（ ）。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.—方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
正确答案：C
第 16 题
按照《合同法》的规定，（ ）属于委托合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
正确答案：C
第 17 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是 （ ）。
A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复
正确答案：B
第 18 题
某工程项目施工中现场出现了图样中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。
A.索赔报告
B.索赔意向通知
C.索赔依据和资料
D.工期和费用索赔的具体要求
正确答案：B
第 19 题
甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试 后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（ ）。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立
正确答案：A
第 20 题
设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（ ）组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 21 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单 位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是（ ）。
A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费
正确答案：C
第 22 题
担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
正确答案：C
第 23 题
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠30万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）万元。
A.1030
B.1000
C.970
D.950
正确答案：C
第 24 题
某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（ ）。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案：D
第 25 题
某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（ ）。
A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费
B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金
C.每次阶段支付时均不允许扣减定金
D.勘察单位完成合同总价20% 工作后的后续支付中分次平均扣回定金
正确答案：C
第 26 题
依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
正确答案：A
第 27 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，施工中遇到的（ ）影响，不属于业主应承担的风险。
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.超音速或亚音速飞行物产生的压力波
C.因承包商施工造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等
D.并非承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的暴乱、骚乱或混乱
正确答案：C
第 28 题
建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的是（ ）。
A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商
B.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购
C.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承包人承担
D.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担
正确答案：B
第 29 题
在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）。
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
正确答案：B
第 30 题
勘察投标书主要评审的内容不包括（ ）。
A.对工程项目效果影响的利好性
B.报价是的合理性
C.勘查技术水平的先进性
D.勘察方案的合理性
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 31 题
某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30% 时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%
C.建设单位支付合同设计费的50%
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%
正确答案：C
第 32 题
在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（ ）。
A.有效
B.无效
C.经公证后有效
D.被拒绝后无效
正确答案：B
第 33 题
施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（ ） 支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门
正确答案：A
第 34 题
在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是（ ）。
A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
正确答案：C
第 35 题
要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺到达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案：B
第 36 题
某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（ ）承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人
正确答案：D
第 37 题
合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产也可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）。
A.定金
B.保证
C.留置
D.质押
正确答案：D
第 38 题
设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责（ ）。
A.修改或补充
B.修改或调整
C.重新设计或补充
D.修改或重新设计
正确答案：A
第 39 题
某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（ ）。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42天内仍未得到答复，合同即行终止
正确答案：D
第 40 题
某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ ）。
A.向发包人索赔
B.向乙施工单位索赔
C.向监理单位索赔
D.自行承担
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 41 题
建设工程施工过程中，关于承包人采购的材料设备的表述，不正确的是（ ）。
A.承包人在材料设备到货前24小时应通知发包人共同进行到货清点
B.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，延误的工期不予顺延
C.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用
D.承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责
正确答案：A
第 42 题
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（ ）。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
正确答案：C
第 43 题
开标时判定为无效的投标文件，应当（ ）。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案：A
第 44 题
建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ ）。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案：D
第 45 题
依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（ ）。
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
B.合同专用条款内约定的监理人工作
C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
正确答案：C
第 46 题
建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
正确答案：C
第 47 题
某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
正确答案：B
第 48 题
《合同法》规定，要约生效条件为（ ）。
A.要约人向受要约人发出要约
B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺
D.要约以任何形式到达受要约人
正确答案：D
第 49 题
合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约
正确答案：A
第 50 题
依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.建设单位提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
正确答案：C
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题
依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（ ）。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
正确答案：AB
第 52 题
对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（ ）。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解昝应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案：AE
第 53 题
(2008年)招标准备阶段招标人的主要工作包括（ ）。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标文件
E.资格预审
正确答案：ABD
第 54 题
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案：BC
第 55 题
对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（ ）。
A.监理招标文件
B.监理中标函
C.合同实施过程中双方签署的补充文件
D.监理合同标准条件
E.工程量清单
正确答案：BCD
第 56 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（ ）。
A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款
B.设计变更调整的合同价款
C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款
D.本期应扣回的工程预付款
E.承包人的索赔款
正确答案：ABDE
第 57 题
下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（ ）。
A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止
B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日
D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响
E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止曰
正确答案：ACE
第 58 题
依据《合同法》规定，（ ）的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
正确答案：ABDE
第 59 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有（ ）。
A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作
B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作
C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作
D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作
E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作
正确答案：ABC
第 60 题
根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（ ）。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函
E.规范和规程
正确答案：ABC
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 61 题
招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（ ）。
A.要求施工企业必须具备一定的资质等级
B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
C.要求投标人必须拥有进口的施工机具
D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
正确答案：CDE
第 62 题
《中华人民共和国合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行合同。
A.经营状况严重恶化
B.转让财产
C.丧失商业信誉
D.没有履行债务能力
E.没有提供担保
正确答案：ACD
第 63 题
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）。
A.负责审查外商提供的设计资料
B.设计交底
C.按时提供设计依据文件和基础资料
D.保证设计质量
E.施工图设计完成后，组织鉴定和验收
正确答案：ABD
第 64 题
对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（ ）。
A.设计方案优劣
B.环境保护措施是否合理
C.投资估算是否超过限额
D.投标报价是否最低
E.社会信誉是否良好
正确答案：ABCE
第 65 题
依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
正确答案：CD
第 66 题
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
正确答案：ACD
第 67 题
根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。
A.要约人依法撤回要约
B.要约人依法撤销要约
C.拒绝要约的通知到达要约人
D.受要约人对要约内容作出变更
E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
正确答案：BCE
第 68 题
下列属于监理人监督控制权的是（ ）。
A.向承包人提出建议
B.对施工进度的监督
C.征得委托人同意，发布开工令
D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验
E.工程设计变更的审批
正确答案：ABCD
第 69 题
当事人在（ ）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议的
B.仲裁委员会无权仲裁的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
E.仲裁员在仲裁该案时徇私舞弊的
正确答案：ABDE
第 70 题
建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（ ）。
A.项目建议书
B.初步设计
C.技术设计
D.产品设计
E.施工图设计
正确答案：BCE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
在《中华人民共和国担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。
A.土地使用权
B.社会团体的教育设施
C.土地所有权
D.抵押人所有的交通工具
E.依法被监管的财产
正确答案：BCE
第 72 题
下列情况中，属于额外监理工作的有（ ）。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案：CD
第 73 题
建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）。
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用
正确答案：CDE
第 74 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就（ ）发布变更指令。
A.缩短合同约定的工期
B.改变合同中任何工作的数量
C.删减任何合同约定的工作内容
D.改变原定的施工顺序
E.变更任何工作的质量要求
正确答案：BCDE
第 75 题
FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案：ACDE
第 76 题
(2008年)按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为（ ）。
A.工程师颁发接收证书之日
B.实际通过竣工检验之日
C.接收证书中确认的工程竣工之日
D.工程实际移交之日
E.建设单位提前占用工程之日
正确答案：CDE
第 77 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有（ ）。
A.指示再进行一次重复的竣工检验
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.建议业主解除合同
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
正确答案：AB
第 78 题
不可预见物质条件的范围是（ ）。
A.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地址和水文条件
B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件
C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物
D.气候条件
E.招标文件和图纸均未说明的污染物
正确答案：ABCE
第 79 题
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
正确答案：BC
第 80 题
当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（ ）。
A.商务标
B.汇率变化表
C.招标文件
D.施工会议记录
E.合同履行中的来往信函
正确答案：BDE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答