单项选择题（1-10）：2012年监理工程师合同管理自我测试
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了防盗门，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分防盗门有划痕，则应由（ ）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
正确答案：B
第 2 题
依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日后合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止
D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
正确答案：D
第 3 题
招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（ ）。
A.投标人
B.招标人
C.招标代理机构人员
D.招标单位的纪检部门人员
正确答案：A
第 4 题
索赔是（ ）。
A.只是承包商向业主索赔
B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
正确答案：C
第 5 题
某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（ ）承担。
A.发包人
B.监理单位
C.承包人
D.维修公司
正确答案：C
第 6 题
在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于（ ）阶段的工作。
A.发布招标公告
B.资格预审
C.发放资格预审文件
D.发放资格预审合格通知书
正确答案：B
第 7 题
由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的（ ）索赔。
A.费用
B.工期
C.工期和费用
D.工期、成本和利润
正确答案：A
第 8 题
承包人应按（ ）约定的时间，向工程师提交本阶段已完工程量的报告，说明本期完成的各项工作内容和工程量。
A.专用条款
B.通用条款
C.协议书
D.招标文件
正确答案：A
第 9 题
关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是（ ）。
A.数量少，由承包人补齐
B.发包人负责运到合同约定地
C.出现质量问题，承包人可拒收
D.单价不符，由发包人承担差价
正确答案：A
第 10 题
法人成立进行注册登记时，应当以（ ）为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 11 题
依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
正确答案：C
第 12 题
当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ ）。
A.终止合同
B.解除合同
C.中止履行合同
D.恢复履行合同
正确答案：C
第 13 题
工程施工前，（ ）需向承包人进行设计交底。
A.委托人
B.工程师
C.设计人
D.发包人
正确答案：C
第 14 题
下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以（ ）为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准、规范
正确答案：C
第 15 题
(2009年)某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是（ ）。
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告的要求
正确答案：A
第 16 题
(2009年)当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（ ）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
正确答案：C
第 17 题
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ ）。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案：D
第 18 题
某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（ ）。
A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延
正确答案：D
第 19 题
依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款起扣还应当（ ）。
A.在首次支付工程进度款时起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
正确答案：C
第 20 题
发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报（ ）进行批准。
A.原设计单位
B.原审批机关
C.原备案部门
D.建设行政管理部门
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 21 题
某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案：C
第 22 题
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
正确答案：D
第 23 题
单机无负荷试车由（ ）组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.分包单位
正确答案：B
第 24 题
依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
正确答案：C
第 25 题
下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是（ ）。
A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年
D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
正确答案：C
第 26 题
依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（ ）。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件
正确答案：C
第 27 题
在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向（ ）提出。
A.业主代表
B.监理人
C.总监
D.工程师
正确答案：B
第 28 题
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为6月5日，承包商在5月19日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到6月19日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。
A.5月19日
B.6月5日
C.6月19日
D.6月22日
正确答案：A
第 29 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是（ ）。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安 装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用
正确答案：D
第 30 题
工程索赔事件发生后，要求承包人采取赶工措施，按期或提前完工，这样的决定只有（ ）才有权作出。
A.发包人
B.分包人
C.监理工程师
D.设计人
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 31 题
对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（ ）。
A.选择公开或邀请招标方式均应得到批准
B.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准
C.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准
D.可自愿选择公开或邀请招标方式
正确答案：C
第 32 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：C
第 33 题
采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
正确答案：C
第 34 题
(2010年)施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（ ）支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门
正确答案：A
第 35 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
正确答案：B
第 36 题
因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ ）条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算
正确答案：D
第 37 题
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期，报告工程师
正确答案：D
第 38 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B.不可抗力事件发生后的善后工作
C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间
D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
正确答案：D
第 39 题
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按（ ）执行。
A.原价格
B.市场价格
C.新价格
D.原价格和新价格的平均价
正确答案：C
第 40 题
按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
正确答案：C
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 41 题
某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 （ ）。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
正确答案：C
第 42 题
某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（ ）。
A.2900万元，3000万元
B.2900万元，2900万元
C.3100万元，3000万元
D.3100万元，2900万元
正确答案：A
第 43 题
FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（ ）。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款
正确答案：D
第 44 题
下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（ ）。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
正确答案：D
第 45 题
合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以（ ）的方式变更。
A.专业条款
B.补充协议
C.双方协商
D.仲裁
正确答案：B
第 46 题
建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是（ ）。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
正确答案：B
第 47 题
某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
正确答案：A
第 48 题
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案：B
第 49 题
FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用（ ）的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案：D
第 50 题
不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（ ）承担民事责任。
A.勘察人
B.发包人
C.保险机构
D.政府
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题
根据《中华人民共和国合同法》的规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案：ACD
第 52 题
建设工程物资采购合同的买受人可以是（ ）。
A.发包人
B.采购人
C.承包人
D.生产厂家
E.供货人
正确答案：AC
第 53 题
采购方的违约体现在（ ）。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接受货物
E.交货数量与合同不符
正确答案：AD
第 54 题
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）。
A.选定施工合同的承包人
B.建设工程有关事项和工程设计的建议权
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案：BDE
第 55 题
招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（ ）。
A.招标工作范围
B.对投标人的资质要求
C.招标公告
D.资格预审条件
E.招标方式和计划工期
正确答案：ABE
第 56 题
依据《中华人民共和国担保法》的规定，（ ）不能作为保证合同的担保人。
A.幼儿园
B.学校
C.医院
D.银行
E.企业
正确答案：ABC
第 57 题
施工合同的当事人包括（ ）。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案：AD
第 58 题
施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（ ）。
A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
B.更改部分工程的位置和尺寸
C.增加部分合同中约定的工程量
D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程
正确答案：BCD
第 59 题
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
正确答案：AD
第 60 题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，指定分包商的特点表现为（ ）。
A.由业主指定，并与其签订合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
正确答案：BCD
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 61 题
《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有（ ）。
A.缔约一方有受损害的事实
B.缔约过失责任方有过错
C.缔约方违反要约约定
D.缔约当事人的过错与损失有因果关系
E.合同尚未成立
正确答案：ABDE
第 62 题
在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（ ）。
A.委托人违约应承担违约责任
B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
正确答案：ACDE
第 63 题
工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（ ）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
正确答案：AC
第 64 题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有（ ）。
A.指示承包人提前竣工
B.指示承包人缩短合同工期
C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容
D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录
正确答案：AB
第 65 题
《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（ ）。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约已经到达受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E.要约已经发生法律效力
正确答案：ACD
第 66 题
工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案：ABD
第 67 题
在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在()。
A.是否申承包商选定
B.是否与承包商订立合同
C.是否可能由业主直接付款
D.承包商是否收取管理费
E.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作
正确答案：ACE
第 68 题
下列说法正确的是（ ）。
A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿
B.发包人不应该派人负责勘察现场的安全保卫工作
C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用
D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前2天向勘察人支付计算加班费
E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
正确答案：ACE
第69 题
(2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（ ）。
A.工程本身的损失
B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失
C.工程师的人员伤亡损失
D.工程停工损失
E.承包人的施工机械损失
正确答案：ABC
第 70 题
下列关于承担违约责任中赔偿损失的叙述，正确的是（ ）。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要方式
B.损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失
C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担
E.违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式
正确答案：ABDE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（ ）。
A.设计标准认定权
B.工程款支付的签认权
C.工程设计变更的审批权
D.施工技术方案的审核权
E.工程建设有关协作单位组织协调主持权
正确答案：BDE
第 72 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的 有（ ）。
A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.后续法规调整引起的延误
E.施工中受到其他承包商的干扰
正确答案：BCDE
第 73 题
下列可以导致委托代理关系终止的是（ ）。
A.被代理人取得或恢复民事行为能力
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.代理期限届满或代理事项完成
D.作为代理人或被代理人的法人终止
E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
正确答案：BCDE
第 74 题
在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有（ ）。
A.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令
B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
C.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
D.若变更指令的起因不属于分包责任，分包商可向承包商索赔
E.承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商
正确答案：ABD
第 75 题
施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.承包商基础施工超挖
C.工程师延误提供所需指令
D.工程量增加
E.设计变更
正确答案：ADE
第 76 题
按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括（ ）。
A.价目表的寄送
B.招标公告
C.递送投标书
D.无价格的商业广告
E.发出中标通知书
正确答案：ABD
第 77 题
合同法的基本原则有（ ）。
A.平等、自愿原则
B.公平、诚实信用原则
C.遵守法律、维护社会公共利益的原则
D.合同的可变更或终止原则
E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
正确答案：ABC
第 78 题
(2009年)建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）。
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用
正确答案：CDE
第 79 题
在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ ）。
A.完成施工中出现的设计变更
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.对提供的资料的正确性负责
E.保护设计人知识产权
正确答案：BCDE
第 80 题
按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会直接确定中标人
正确答案：ACE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答