2012年监理工程师合同管理考前突破试题(第五套)-注册监理
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：C
第2题
业主委托监理单位进行招标的行为属于（）。
A.委托代理
B.委托监理
C.指定代理
D.复代理
正确答案：A
第3题
按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作
B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续
D.组织设计交底
正确答案：B
第4题
FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包商应向工程师报送（）。
A.最终报表
B.竣工报表
C.结清单
D.临时支付报表
正确答案：B
第5题
为了保证工程质量，发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。此项检验应由（）。
A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作，并承担检验费用
C.发包人负责检验工作，并承担检验费用
D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
正确答案：A
第6题
下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案：C
第7题
(2010年)根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是（）。
A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费
正确答案：C
第8题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：C
第9题
(2008年)某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（）。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案：C
第10题
索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师（）。
A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
B.必须马上处理该项索赔
C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表
正确答案：A
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第11题
承包人不可索赔的费用是（）。
A.人工费
B.设备费
C.保险费
D.税金
正确答案：D
第12题
增加监理工作时间的补偿金的计算式为（）。
A.报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬／合同中约定的监理服务天数)
B.报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬／实际监理服务天数)
C.报酬=工程费节省额×报酬比率
D.报酬=附加工作天数×(工程费节省额／实际监理服务天数)
正确答案：A
第13题
某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为（）万元。
A.15
B.30
C.45
D.75
正确答案：B
第14题
当发包人派驻施工场地履行合同的代表职责与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉时，（）并以书面形式通知承包人。
A.由发包人派驻代表明确双方职责
B.由总监理工程师明确双方职责
C.由承包人明确双方职责
D.由发包人明确双方职责
正确答案：D
第15题
因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。针对此种情况，工程师应以（）签发工程接收证书，将这部分工程移交给建设单位照管和使用。
A.本该进行检验日
B.缺陷通知期内补充检验通过日
C.工程实际移交日
D.建设单位实际使用日
正确答案：A
第16题
执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
D.原价和新价的平均价格
正确答案：B
第17题
监理合同的有效期是指（）。
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：B
第18题
对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰
正确答案：B
第19题
某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.智力成果
B.行为
C.物
D.活动
正确答案：A
第20题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D.不再返还
正确答案：C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第21题
承包人应按（）约定的时间，向工程师提交本阶段已完工程量的报告，说明本期完成的各项工作内容和工程量。
A.专用条款
B.通用条款
C.协议书
D.招标文件
正确答案：A
第22题
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠30万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。
A.1030
B.1000
C.970
D.950
正确答案：C
第23题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，合同有效期的结束时间为（）。
A.颁发工程接收证书日
B.结清单生效日
C.颁发履约证书日
D.签发最终支付证书日
正确答案：B
第24题
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：A
第25题(单项选择题)(每题1.00分)题目分类:第二章合同法律制度>单项选择题>
甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据《中华人民共和国合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
正确答案：A
第26题
因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D.请示法院增加超过违约金部分损失
正确答案：D
第27题
监理合同的范围是指监理工程师为委托人提供服务的范围和（）。
A.深度
B.广度
C.工作量
D.阶段
正确答案：C
第28题
某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为400天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期35天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（）天。
A.400
B.435
C.765
D.800
正确答案：B
第29题(单项选择题)(每题1.00分)题目分类:第八章FIDIC合同条件下的施工管理>单项选择题>
合同条款中规定，接受预付款前应提供（）。
A.履约担保
B.预付款担保
C.定金担保
D.实物担保
正确答案：B
第30题
下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
正确答案：A
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第31题
如果发包人收到预付通知不能按要求预付，承包人可在发出通知后（）天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
A.51
B.7
C.14
D.28
正确答案：B
第1027题(单项选择题)(每题1.00分)题目分类:第六章建设工程施工合同管理>单项选择题>
某施工合同约定承包工程应于9月15日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月25日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。
A.如果通过赶工在9月15日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在9月15日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在9月20日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在9月25日竣工，不需承担拖期赔偿责任
正确答案：A
第33题
在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于（）阶段的工作。
A.发布招标公告
B.资格预审
C.发放资格预审文件
D.发放资格预审合格通知书
正确答案：B
第34题
正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。
A.外部协作费
B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
C.经营业务费
D.监理辅助人员奖金
正确答案：C
第35题
在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用
B.工程师可以拒绝验收
C.由此造成工期延误不予顺延
D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场
正确答案：D
第36题
对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（）。
A.选择公开或邀请招标方式均应得到批准
B.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准
C.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准
D.可自愿选择公开或邀请招标方式
正确答案：C
第37题
施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是4．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是4．4万元，施工企业应要求供应商支付（）万元。
A.8．4
B.4．4
C.4
D.0．4
正确答案：B
第38题
当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限，（）。
A.按当事人双方具体约定
B.按法规规定标准
C.由双方约定且不低于法定标准
D.参照行业通常习惯
正确答案：C
第39题
发包人收到竣工结算报告及结算资料后（）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案：C
第40题
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，用于招标时对尚未确定或（）的储备金额。
A.不计入合同价格之内
B.不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：B
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第41题
某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
正确答案：B
第42题
按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
正确答案：C
第43题(单项选择题)(每题1.00分)题目分类:第四章建设工程委托监理合同>单项选择题>
依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（）。
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
B.合同专用条款内约定的监理人工作
C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
正确答案：C
第44题
为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（）。
A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作，并承担检验费用
C.发包人负责检验工作，并承担检验费用
D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
正确答案：A
第45题
某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于4月20日组织生产设备启动试车检验，4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于4月25日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（）。
A.4月6日
B.4月20日
C.4月23日
D.4月25日
正确答案：A
第46题
某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）。
A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担
正确答案：D
第47题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予（）要求的行为。
A.赔偿或补偿
B.奖励或补偿
C.惩罚或赔偿
D.鼓励或补偿
正确答案：A
第48题
对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰
正确答案：B
第49题
担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。
A.债权人和债务人
B.保证人和债权人
C.保证人和债务人
D.主合同当事人
正确答案：B
第50题
监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（）。
A.开工令
B.停工令
C.复工令
D.验收令
正确答案：D
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第51题
FIDIC合同中规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。
A.保险费
B.给指定分包商工作的付款
C.施工引起的对第三方的财产损失赔偿
D.招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
E.支付由工程变更引起的额外工作的费用
正确答案：B,D
第52题
承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。质量保修书的主要内容有（）。
A.工程质量保修内容及范围
B.质量保证期
C.质量保修期
D.质量保修责任
E.质量保留金的支付标准
正确答案：A,C,D
第53题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（）。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案：B,D,E
第54题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。
A.工程本身的损失
B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失
C.工程师的人员伤亡损失
D.工程停工损失
E.承包人的施工机械损失
正确答案：A,B,C
第55题
委托的设计阶段和内容包括（）。
A.方案设计
B.初步设计
C.竣工图设计
D.规划图设计
E.施工图设计
正确答案：A,B,E
第56题
下列选项，属于投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应存在重大偏差的有（）。
A.明显不符合技术规格
B.投标附有招标人不能接受的条件
C.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
D.组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议
E.所提供的投标担保有瑕疵
正确答案：A,B,C,E
第57题
施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。
A.工程量增加
B.合同内约定应由承包人承担的风险
C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件
D.设计变更
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
正确答案：A,C,D,E
第58题
下列选项中不属于建设工程施工合同的特点有（）。
A.合同标的的特殊性
B.合同总价的可变性
C.合同履行期限的长期性
D.合同实施的动态性
E.合同内容的复杂性
正确答案：B,D
第59题
发包人供应的材料设备，下列说法正确的是（）。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任
C.材料保管费应由承包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任。
正确答案：A,E
第60题
施工合同示范文本有关延期开工的正确规定包括（）。
A.工程师以书面形式通知承包人后，可推迟开工日期
B.工程师在与承包人协商一致后，可推迟开工日期
C.承包人经工程师批准后，可推迟开工日期
D.承包人经书面通知工程师后，可推迟开工日期
E.承包人递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期
正确答案：A,C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第61题
按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，（）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务
正确答案：A,C,D,E
第62题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（）。
A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人
B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更
C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更
D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付
E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行
正确答案：A,C,E
第63题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（）。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标书
D.工程量清单
E.中标通知书
正确答案：C,D,E
第64题
下列有关设计合同履行中发包人违约责任的表述，正确的是（）。
A.发包人逾期支付设计费的，设计人提交设计文件的时间不必顺延
B.发包人支付设计费每逾期支付1天，应承担应支付金额0．2％的逾期违约金
C.发包人延误支付设计费30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人
D.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
E.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险
正确答案：B,C,E
第65题
下列情况中，属于额外监理工作的有（）。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案：C,D
第66题
下列说法正确的是（）。
A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿
B.发包人不应该派人负责勘察现场的安全保卫工作
C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用
D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前2天向勘察人支付计算加班费
E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
正确答案：A,C,E
第67题
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括（）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
正确答案：A,D
第68题
确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。
A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格．经工程师确认后执行
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行。
正确答案：A,B,D
第69题
下列关于设计期限的说法，正确的是（）。
A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间
B.设计期限不包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和
C.因不可抗力影响，设计应顺延
D.因非设计人的原因影响，设计期限应顺延
E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限不应顺延
正确答案：C,D
第70题
《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
A.有效的合同
B.协商一致
C.合同当事人一方确有变更理由和依据
D.须经合同管理机关批准
E.变更内容明确
正确答案：A,B,E
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第71题
以下对索赔的表述中，正确的是（）。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报业主批准
E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定
正确答案：A,D
第72题
效力待定合同的情形是（）订立的合同。
A.无民事行为能力人
B.无权代理人
C.表见代理人
D.法定代表人、负责越权
E.无处分权人处分他人财产
正确答案：B,C,D,E
第73题
在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括（）。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本的影响
正确答案：A,C,E
第74题
狭义的工程保险包括（）。
A.建筑工程一切险(及第三者责任险)
B.安装工程一切险(及第三者责任险)
C.机器损坏险
D.人身意外伤害险
E.货物运输险
正确答案：A,B
第75题
下列监理人可以向委托人发出终止合同的通知的情况是（）。
A.监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释
B.暂停监理业务期限已超过3个月
C.暂停监理业务期限已超过半年
D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大
E.因不可抗力导致合同履行暂停
正确答案：A,C
第76题
在招标程序中，（）等将作为未来合同文件的组成部分。
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.中标函
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修订
E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修订
正确答案：B,C
第77题
在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（）。
A.委托人违约应承担违约责任
B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
正确答案：A,C,D,E
第78题
法人应当具备（）等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案：A,B,C,D
第79题
下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。
A.承包人自检后书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延
正确答案：A,B,C
第80题
根据《中华人民共和国合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.标的
E.担保
正确答案：B,C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答