单项选择题（1-10）：监理工程师合同管理自我测试试题及答案
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：B
第 2 题
对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
正确答案：C
第 3 题
(2008年)在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（ ）后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
正确答案：C
第 4 题
FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
正确答案：C
第 5 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
正确答案：C
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
正确答案：A
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案：A
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
正确答案：C
第 9 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应（ ）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
正确答案：B
第 10 题
某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（ ）。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：C
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 11 题
在订立合同时（ ）即可采用格式条款。
A.与对方协商一致
B.通知对方
C.未与对方协商
D.在要约中明确
正确答案：C
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案：D
第 13 题
能够作为保证人的是（ ）。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案：B
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应（ ）。
A.按实际交货数量支付
B.按订购数量支付
C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案：B
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（ ） 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
正确答案：C
第 16 题
(2009年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
正确答案：B
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：A
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：C
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿；如果（ ）获得好处，也应取得相应的利益。
A.发包人
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
正确答案：A
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ ）。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：A
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 21 题
某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（ ）。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案：A
第 22 题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为（ ）。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
正确答案：C
第 23 题
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.造成质量缺陷的责任方
正确答案：D
第 24 题
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车（ ）。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费
正确答案：B
第 25 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（ ）。
A.可拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可中止履行义务
D.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：D
第 26 题
《中华人民共和国合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（ ）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：D
第 27 题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予（ ）要求的行为。
A.赔偿或补偿
B.奖励或补偿
C.惩罚或赔偿
D.鼓励或补偿
正确答案：A
第 28 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是（ ）。
A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款
正确答案：C
第 29 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（ ）。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：C
第 30 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。（ ）内提出书面处理意见。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天
正确答案：B
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 31 题
承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在（ ）内将竣工工程交付发包人。
A.7日
B.14日
C.28日
D.42日
正确答案：B
第 32 题
依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（ ）。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案：B
第 33 题
采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（ ）。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
正确答案：A
第34 题
合同条款中规定，接受预付款前应提供（ ）。
A.履约担保
B.预付款担保
C.定金担保
D.实物担保
正确答案：B
第 35 题
乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同（ ）。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
正确答案：A
第 36 题
招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（ ）。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案：B
第 37 题
(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单位类似工作的单价
正确答案：D
第 38 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：B
第 39 题
监理合同的有效期是指（ ）。
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：B
第 40 题
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案：B
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 41 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ ）。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招标说明书
正确答案：B
第 42 题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（ ）。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案：C
第 43 题
颁发工程接收证书的条件为（ ）。
A.工程最终竣工
B.工程全部完工
C.工程基本完工
D.工程基本竣工并通过竣工验收
正确答案：D
第 44 题
某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（ ）。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
正确答案：A
第 45 题
施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（ ）。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案：C
第 46 题
某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（ ）。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止
正确答案：D
第 47 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
正确答案：B
第 48 题
委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
正确答案：C
第 49 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
正确答案：B
第 50 题
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是（ ）。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：D
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
正确答案：BDE
第 52 题
(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案：ABD
第 53 题
下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（ ）。
A.招标文件
B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C.技术文件中提供的地质资料
D.工程师发布的书面指令
E.检查和试验记录
正确答案：CDE
第 54 题
索赔报告的内容应包括（ ）。
A.双方的责任
B.索赔的依据
C.索赔要求补偿的款项
D.事件发生的原因
E.工期展延天数
正确答案：BCDE
第 55 题
FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案：ACDE
第 56 题
(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ ）。
A.及时通知委托人变动后果
B.延长完成监理任务的时间
C.终止监理合同中增加内容的执行
D.追索委托人的违约金
E.申请支付附加工作的报酬
正确答案：ABE
第 57 题
下列有关格式条款的表述中，错误的有（ ）。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案：AD
第 58 题
在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（ ）订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：BC
第 59 题
依据《合同法》，法定解除合同的条件有（ ）。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案：BDE
第 60 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案：BE
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 61 题
(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括（ ）。
A.无偿转让财产
B.怠于行使到期债权
C.放弃到期债权
D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
E.未按约定提供担保
正确答案：ACD
第 62 题
在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（ ）等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案：ABC
第 63 题
承包商编制施工进度计划的内容一般应包括（ ）。
A.实施工程的进度计划
B.每个指定分包商施工各阶段的安排
C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案：ABCD
第 64 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标书
D.工程量清单
E.中标通知书
正确答案：CDE
第 65 题
(2008年)在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（ ）等方面。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.分包合同的当事人不同
D.工程款的支付开支项目不同
E.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案：ABDE
第 66 题
下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是（ ）。
A.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
B.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
C.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用
D.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料
E.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失
正确答案：ACDE
第 67 题
监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（ ）。
A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作
E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案：CD
第 68 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（ ）
A.施工现场记录
B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函
D.招标文件
E.汇率变化表
正确答案：ABCE
第 69 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。
A.只减少1名招标人代表
B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
正确答案：BDE
第 70 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有（ ）。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
正确答案：ACD
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（ ）之日止，以先发生者为准。
A.工程签发完工验收证书
B.承包人完成施工任务
C.工程所有人组织工程验收
D.工程所有人实际占用全部工程
E.保修期满
正确答案：AD
第 72 题
在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（ ）。
A.委托人违约应承担违约责任
B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
正确答案：ACDE
第 73 题
在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（ ）。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
正确答案：BDE
第 74 题
设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ ）。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案：BC
第 75 题
在施工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有（ ）。
A.开标
B.确定招标方式
C.答疑
D.招标投标情况书面报告及备案
E.签署合同
正确答案：CDE
第 76 题
依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有（ ）。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
正确答案：ABE
第 77 题
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。
A.办理《施工许可证》
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
正确答案：ACE
第 78 题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师的职权范围包括（ ）。
A.修改进度计划
B.控制使用暂列金额
C.批准工程分包并审查分包商资质
D.发布变更指令
E.审查承包商索赔要求
正确答案：ABDE
第 79 题
按照FIDIC《施工合同条件》，下列事件出现后，承包商有权延长工期的是（ ）。
A.工程师延发图纸影响了施工进度
B.分包商违约
C.非承包商责任的暂时停工
D.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响
E.不可预见的外界条件
正确答案：ACDE
第 80 题
FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（ ）发布的指令。
A.业主
B.工程师
C.承包商代表
D.工程师代表
E.经承包商代表确认工程师
正确答案：CE
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答