试题（1-10）：监理工程师合同管理自我测试试题及答案（第一
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第一题 单项选择题
第1题
《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（ ）。
A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率
B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案：C
第 2 题
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（ ）。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
正确答案：D
第 3 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（ ）执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价
D.双方协商的价格
正确答案：A
第 4 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
正确答案：D
第 5 题
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B.向人民法院起诉，要求撤销该合同
C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
正确答案：B
第 6 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
正确答案：D
第 7 题
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
正确答案：A
第 8 题
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。
A.索赔报告
B.索赔意向通知
C.索赔依据和资料
D.工期和费用索赔的具体要求
正确答案：B
第 9 题
某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为（ ）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
正确答案：C
第 10 题
(2009年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（ ）。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案：D
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 11 题
发包人收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案：C
第 12 题
某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案：C
第 13 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案：D
第 14 题
如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由（ ）给予赔偿。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.总包商
正确答案：D
第 15 题
承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供（ ）的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。
A.竣工图
B.竣工计划
C.竣工决算
D.竣工结算
正确答案：A
第16题
某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案：B
第 17 题
在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后
正确答案：C
第 18 题
赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（ ）。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
正确答案：C
第 19 题
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（ ）。
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担
正确答案：A
第 20 题
工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。
A.索赔事件的性质
B.索赔的目的
C.索赔的合同依据
D.索赔的起因
正确答案：A
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 21 题
工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（ ）。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
正确答案：A
第 22 题
在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用
B.工程师可以拒绝验收
C.由此造成工期延误不予顺延
D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场
正确答案：D
第 23 题
不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可（ ），并抄送业主。
A.决定工期延长
B.提前终止合同
C.将此结果通知承包人
D.支付索赔款
正确答案：C
第 24 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（ ）。
A.工程师与承包人共同检验
B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验
正确答案：A
第 25 题
对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（ ）。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
正确答案：D
第 26 题
依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
正确答案：D
第 27 题
业主的索赔主要根据（ ）提出。
A.施工质量缺陷
B.设计变更
C.工程量减少
D.施工进度计划修改
正确答案：A
第 28 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是（ ）。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的 通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出劝日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
正确答案：D
第 29 题
某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（ ）
A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担
正确答案：D
第 30 题
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变
正确答案：C
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 31 题
施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（ ）担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
正确答案：B
第 32 题
在施工合同履行过程中，（ ）是错误的。
A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认
C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
D.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：C
第 33 题
某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（ ）。
A．招标文件及收费都不退回
B.退回招标文件，收费不退回
C.不退回招标文件，收费退回
D.招标文件及收费分别退回
正确答案：A
第 34 题
按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（ ）。
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费
正确答案：C
第 35 题
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（ ）。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
正确答案：C
第 36 题
《建设工程委托监理合同》属于（ ）。
A.要式合同
B.诺成合同
C.单务合同
D.技术合同
正确答案：B
第 37 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是（ ）。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织
正确答案：C
第 38 题
下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
正确答案：B
第 39 题
施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（ ）。
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不需工程师认可，费用由承包人承担
D.不需工程师认可，费用由发包人承担
正确答案：B
第 40 题
FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是（ ）的一项款额。
A.不计人合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：B
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 41 题
因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D.请示法院增加超过违约金部分损失
正确答案：D
第 42 题
某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）。
A.3万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
正确答案：A
第 43 题
工程项目的设计成果完成后，由（ ）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A.设计人
B.监理人
C.审图机构
D.发包人
正确答案：D
第 44 题
设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是（ ）。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20％作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
正确答案：A
第 45 题
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）计算交货数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
正确答案：A
第 46 题
根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是（ ）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.复代理
正确答案：D
第 47 题
承包人供应的设备与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期发包人应（ ）。
A.均补偿
B.费用补偿，工期不补偿
C.均不补偿
D.费用不补偿，工期补偿
正确答案：C
第 48 题
建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案：D
第 49 题
下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（ ）。
A.由招标人组织，费用也由招标入承担
B.由招标人组织，费用由投标人承担
C.由投标人组织，费用也由投标人承担
D.由投标人组织，费用由招标人承担
正确答案：B
第 50 题
依据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
正确答案：C
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题
建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。
A.业主
B.总承包商
C.分包商
D.业主聘用的监理工程师
E.设备供应商
正确答案：ABCD
第 52 题
关于资格预审，下列说法正确的是（ ）。
A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分
B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定
C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质
D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件
E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍
正确答案：ACD
第 53 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有（ ）。
A.工程设计的建议权 B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权
C.施工承包单位的选定权 D.工程设计变更的决定权
E.工程项目协作单位协调工作的主持权
正确答案：ABE
第 54 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的权利包括（ ）。
A.终止合同的权利
B.负责合同的协调管理
C.合同承包人的选定权
D.委托监理工程重大事项的决定权
E.完成监理任务后获得酬金的权利
正确答案：AE
第 55 题
工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。
A.中标意向书
B.经工程师认可的施工进度计划
C.工程师发布的各种书面指令
D.招标时的标前会议记录
E.各类财务凭证
正确答案：BCE
第 56 题
根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（ ）。
A.大型基础设施建设项目
B.涉及国家安全的保密工程项目
C.国家融资的工程项目
D.世界银行贷款项目
E.采用特定专有技术施工的项目
正确答案：ACD
第 57 题
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）。
A.按时提供设计依据文件和基础资料
B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收
C.负责审查外商提供的设计资料
D.解决施工中出现的设计问题
E.保护发包人的知识产权
正确答案：CDE
第 58 题
按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。
A.将中标结果通知未中标的投标人
B.与投标人就投标价格进行谈判
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案：BCD
第 59 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括（ ）。
A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益
B.推荐选择工程的施工单位
C.选派合格的监理人员及总监理工程师
D.不得泄露与工程有关的保密资料
E.代表委托人与承包人解决合同争议
正确答案：ACD
第 60 题
材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 （ ）确定交货地点。
A.由双方协商
B.由采购方自行
C.按交易习惯
D.由供货方自行
E.按供货方所在地
正确答案：ACE
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 61 题
(2010年)建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（ ）。
A.开通施工现场公共道路
B.水准点与坐标控制点的交验
C.办理施工许可手续
D.审查承包人提交的施工进度计划
E.书面通知发包人及时支付工程预付款
正确答案：BD
第 62 题
招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）。
A.招标费用高
B.评标工作量较大
C.招标时间长
D.选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人
E.竞争的激烈程度相对较差
正确答案：DE
第 63 题
停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（ ）。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
正确答案：ADE
第 64 题
依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工验收后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ ）。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
正确答案：ABCE
第 65 题
按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有（ ）。
A.地基基础工程
B.电气管线工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
正确答案：BCD
第 66 题
在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ ）。
A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
正确答案：ABC
第 67 题
合同不当履行的情形有（ ）。
A.由债务人致使债权人失去债权
B.由债权人致使债务人履行困难
C.债务人提前履行
D.债务人拒绝履行
E.债务人部分履行
正确答案：BCE
第 68 题
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
正确答案：BCDE
第 69 题
下列行为中属于委托代理的法律行为有（ ）。
A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人
B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人
C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人
D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜
E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作
正确答案：ABD
第 70 题
在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括（ ）。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本的影响
正确答案：ACE
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：试题（1-10）
- 第2页：试题（11-20）
- 第3页：试题（21-30）
- 第4页：试题（31-40）
- 第5页：试题（41-50）
- 第6页：试题（51-60）
- 第7页：试题（61-70）
- 第8页：试题（71-80）
第 71 题
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图样的变更，此变更（ ）。
A.需经工程师同意
B.不需经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案：AE
第 72 题
FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括 （ ）
A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响
B.业主提供的设计不当造成的损失
C.战争
D.有毒气体污染
E.气候条件影响
正确答案：ABCD
第 73 题
承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。质量保修书的主要内容有（ ）。
A.工程质量保修内容及范围
B.质量保证期
C.质量保修期
D.质量保修责任
E.质量保留金的支付标准
正确答案：ACD
第 74 题
缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ ）。
A.缔约一方受有损失
B.缔约一方有违约行为
C.缔约当事人有过错
D.合同尚未成立
E.合同已经成立
正确答案：ACD
第 75 题
不违反法律或者社会公共利益，是合同有效的重要条件，是就（ ）而言的。
A.合同的目的
B.合同的当事人
C.合同的形式
D.合同的内容
E.合同的自由
正确答案：AD
第 76 题
FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有（ ）。
A.建设单位的要求
B.工程师的要求
C.合同协议书
D.合同专用条件
E.合同通用条件
正确答案：ACDE
第 77 题
(2009年)依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（ ）。
A.业主与承包商各提名l位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
正确答案：AB
第 78 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标书
D.工程量清单
E.中标通知书
正确答案：CDE
第 79 题
设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（ ）。
A.开标形式不同
B.评标原则不同
C.招标文件的内容不同
D.对投标人的资质要求不同
E.对投标书的编制要求不同
正确答案：ABCE
第 80 题
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
特别推荐：监理工程师合同管理考前突破试题汇总
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答