2012年监理工程师合同管理考前突破试题(第二套)-注册监理
《建设工程委托监理合同(示范文本)》标准条件规定“委托人”是指（）。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
C.进行监理招标的一方
D.监督监理招标的一方
正确答案：B
第2题
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.生效但不成立
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.成立但不生效
正确答案：D
第3题
勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由（）负责拆除。
A.勘察人
B.设计人
C.发包人
D.监理人
正确答案：C
第4题
下列各项中，不符合《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限的是（）。
A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年
D.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
正确答案：C
第5题
下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（）。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案：C
第6题
定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。
A.10％
B.20％
C.25％
D.30％
正确答案：B,
第7题
依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款起扣还应当（）。
A.在首次支付工程进度款时起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
正确答案：C
第8题
在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。
A.属于承包人应承担的风险
B.属于工程师应承担的风险
C.属于发包人应承担的风险
D.处于关键线路，影响总工期
正确答案：C
第9题
监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于（）。
A.直接喊本
B.间接成本
C.利润
D.措施成本
正确答案：B
第10题
某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3500万元，工期提前获得评标优惠200万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。
A.3300万元，3500万元
B.3300万元，3300万元
C.3700万元，3500万元
D.3700万元，3300万元
正确答案：A
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第11题
某工程，设计图样由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图样，则（）。
A.由发包人复制，复制费用发包人承担
B.由发包人复制，复制费用承包人承担
C.由承包人复制，复制费用承包人承担
D.由承包人复制，复制费用发包人承担
正确答案：B
第12题
建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.保护设计人的知识产权
C.保证设计质量
D.对外商的设计资料进行审查
正确答案：B
第13题
下列有关合同履行中行使代位权能说法，正确的是（）。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限
正确答案：D
第14题
当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
正确答案：C
第15题
FIDIC《施工条件合同》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加（）计算。
A.1％
B.2％
C.3％
D.4％
正确答案：C
第16题
依据FIDIC(施工合同条件》的规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（）。
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
正确答案：D
第17题
当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应在（）履行。
A.支付货币一方所在地
B.接受货币一方所在地
C.货币存放地
D.货币使用地
正确答案：B
第18题
某工程施工过程中，施工单位和供货分包商签订供货合同，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。
A.建设单位
B.工程师
C.设备生产厂
D.设备供货商
正确答案：D
第19题
依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
正确答案：A
第20题
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案：D
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第21题
某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。
A.应当接受
B.应当拒绝
C.可以接受
D.可以拒绝
正确答案：B
第22题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款
正确答案：C
第23题
施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。
A.工程师
B.承包人
C.工程师和承包人
D.发包人
正确答案：B
第24题
监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。
A.附加工作费用，由委托人
B.额外工作费用，由委托人
C.正常工作酬金范围，由监理单位
D.工程成本，由承包方
正确答案：C
第25题
某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。
A.不成立
B.成立
C.无效
D.可撤销
正确答案：B
第26题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为（）。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
正确答案：B
第27题
依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
正确答案：C
第28题
对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
A.合法行为
B.违法行为
C.自然事件
D.社会事件
正确答案：D
第29题
按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
正确答案：C
第30题
合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月；主要工程及设备大多为（）；个别重要设备也可约定为18个月。
A.18个月
B.12个月
C.8个月
D.6个月
正确答案：B
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第31题
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出（）的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本
B.计划成本
C.合理成本
D.成本和利润
正确答案：B
第32题
依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（）。
A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，即终止监理合同
C.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后35日内，终止监理合同
D.发出指明其未履行义务的通知后21日内未收到答复，可在第一个通知发出后42日内，终止监理合同
正确答案：C
第33题
承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则（）可运出施工场地。
A.随时
B.经建设单位批准
C.经工程师批准
D.经承包商的项目经理批准
正确答案：C
第34题
建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是（）。
A.科学检测
B.抽查
C.旁站验收
D.隐检
正确答案：B
第35题
甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10％，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付（）万元。
A.2
B.2．5
C.3
D.3．5
正确答案：A
第36题
双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.包括正常、附加和额外监理工作
正确答案：A
第37题
供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
正确答案：A
第38题
乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同（）。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
正确答案：A
第39题
不能成为合同保证人的是（）。
A.水泥厂
B.建筑公司
C.商业银行
D.学校
正确答案：D
第40题
对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
正确答案：C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第41题
某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案：D
第42题
招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案：C
第43题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。
A.可拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可中止履行义务
D.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：D
第44题
依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
正确答案：B
第45题
下列选项中，说法不正确的一项是（）。
A.如果合同内规定按支付日当天中央银行的汇率为标准，那么支付时需随汇率的市场浮动进行换算
B.由于合同期内汇率的浮动变化是双方签约时无法预计的情况，不论采用何种方式建设单位均应承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险
C.如果现场气候条件以外的外界条件或障碍影响了承包商按预定计划施工，在没经工程师确认该事件属于有经验的承包商无法合理预见的情况下，承包商实际施工成本的增加工期损失仍应得到补偿
D.当合同内约定整个合同期内始终以投标截止日期前第28天承包商报价所依据的投标汇率为不变汇率按约定百分比支付某种外币时，汇率的实际变化对支付外币的计算不产生影响
正确答案：C
第46题
中标通知书内注明的完成全部工程的时间加上经批准顺延的工期是指（）
A.竣工时间
B.开工时间
C.合同工期
D.施工期
正确答案：C
第47题
如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由（）给予赔偿。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.总包商
正确答案：D
第48题
投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.投标人在投标有效期内撤销投标书
正确答案：D
第49题
下列选项中，不能作为合同法律关系主体的是（）。
A.自然人
B.国家
C.法人
D.其他组织
正确答案：B
第50题
不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（）承担民事责任。
A.勘察人
B.发包人
C.保险机构
D.政府
正确答案：B
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第51题
依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有（）。
A.外敌入侵
B.工程所在地发生叛乱
C.超音速飞行物产生的压力波
D.工地发生放射性污染
E.不利气候条件对施工的影响
正确答案：A,B,C,D
第52题
下列选项，属于发包人应当提供的设计依据文件和资料的有（）。
A.限额设计的要求
B.工程范围和规模
C.经批准的项目可行性研究报告
D.城市规划许可文件
E.工程勘察资料
正确答案：C,D,E
第53题
FIDIC合同中，履约证书的颁发意味着（）。
A.合同终止
B.工程师无权发布指示
C.承包商完成全部施工义务
D.缺陷责任解除
E.工程师有权发布指示
正确答案：B,C
第54题
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入（）的工作，因此不损害承包商的合法权益。
A.间接费
B.管理费
C.人工费
D.机械费
E.材料费
正确答案：A,B
第55题
按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为（）。
A.工程师颁发接收证书之日
B.实际通过竣工检验之日
C.接收证书中确认的工程竣工之日
D.工程实际移交之日
E.建设单位提前占用工程之日
正确答案：C,D,E
第56题
根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。
A.要约人依法撤回要约
B.要约人依法撤销要约
C.拒绝要约的通知到达要约人
D.受要约人对要约内容作出变更
E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
正确答案：B,C,E
第57题
公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A.工程概况
B.项目资金来源
C.招标范围
D.评标方法
E.投标须知
正确答案：A,B,C
第58题
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。
A.选定施工合同的承包人
B.建设工程有关事项和工程设计的建议权
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案：B,D,E
第59题
合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行（）的义务。
A.抗辩
B.通知
C.合作
D.协助
E.保密
正确答案：B,D,E
第60题
在施工合同中，发包人的义务通常包括（）。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水、电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案：A,B,E
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第61题
依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。
A.对竣工检验的干扰
B.不可抗力造成的损失
C.延误移交施工现场
D.建设单位提前占用工程
E.非承包商原因检验导致施工延误
正确答案：A,C,E
第62题
设计合同订立时，委托任务的工作范围包括（）。
A.设计范围
B.设计深度要求
C.设计人配合施工工作的要求
D.勘察成果资料提交的份数
E.建筑物的合理使用年限设计要求
正确答案：A,B,C,E
第63题
根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有（）。
A.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务
B.订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款
C.订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动
D.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释
E.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释
正确答案：A,B,E
第64题
由于发包人未能按时提供开工场地，工程师应（）。
A.以书面形式及时通知承包人
B.赔偿承包人由此造成的损失
C.批准工期顺延
D.审核由此给承包人造成的损失
E.口头通知承包人
正确答案：A,C,D
第65题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，指定分包商的特点表现为（）。
A.由业主指定，并与其签订合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
正确答案：B,C,D
第66题
某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（）。
A.及时通知委托人变动后果
B.延长完成监理任务的时间
C.终止监理合同中增加内容的执行
D.追索委托人的违约金
E.申请支付附加工作的报酬
正确答案：A,B,E
第67题
当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出疑问的情况包括（）。
A.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
B.损失计算不足
C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D.提交的证据不足以说明索赔的部分
E.承包人以前已表明放弃索赔
正确答案：A,C,D,E
第68题
监理工程师索赔管理任务有（）。
A.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生
B.预测和分析导致索赔的原因和可能性
C.进一步补充索赔资料
D.制止承包商提出索赔
E.公正地处理和解决索赔
正确答案：A,B,E
第69题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（）等。
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的报价漏项
C.合同内列有调价条款
D.采用不可调价合同
E.发生承包商应承担质量责任的扣款
正确答案：A,C,E
第70题
设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（）。
A.一次检验即达到性能保证值指针
B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行
C.二次验收不舍格，缺陷属于设备制造原因
D.二次验收不舍格，缺陷属于采购方使用原因
E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
正确答案：A,B,D,E
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第71题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有（）。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
正确答案：A,C,D
第72题
《建设工程施工合同示范文本》的主体（）组成。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.设计人
E.监理人
正确答案：A,B
第73题
建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。
A.开通施工现场公共道路
B.水准点与坐标控制点的交验
C.办理施工许可手续
D.审查承包人提交的施工进度计划
E.书面通知发包人及时支付工程预付款
正确答案：B,D
第74题
工程师对材料采购合同的管理应做哪些工作（）。
A.对材料采购合同及时进行统一编号管理
B.监督材料采购合同的订立
C.监督材料采购合同的履行
D.合同的执行预测及风险分析
E.采购合同的拟定
正确答案：A,B,C,D
第75题
依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（）。
A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人
B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更
C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更
D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付
E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行
正确答案：A,C,E
第76题
关于工程变更，下列说法正确的是（）。
A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，且发生实质性改动，属于正常的合同管理
B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商
C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程
D.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排
E.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更
正确答案：B,D,E
第77题
施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知（）。
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程的施工时间和顺序
D.其他有关工程变更需要的附加工作
E.变更工程质量标准
正确答案：A,B,C,D
第78题
某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权（）。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒签延长投标保函有效期
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求返还投标保证金
正确答案：A,C,E
第79题
《建设工程委托监理合同示范文本》规定，监理人的主要义务包括（）。
A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益
B.推荐选择工程的施工单位
C.选派合格的监理人员及总监理工程师
D.不得泄露与工程有关的保密资料
E.代表委托人与承包人解决合同争议
正确答案：A,C,D
第80题
下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有（）。
A.对设计文件的质量负责
B.办理设计文件审批手续
C.解决施工中出现的设计问题
D.参加工程验收
E.编制施工招标文件
正确答案：A,C,D
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答