单项选择题（1-10）：2012年监理工程师合同管理自我测试
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（ ）。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C
第 2 题
依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
正确答案：A
第 3 题
某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案：C
第 4 题
某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担
正确答案：D
第 5 题
工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
正确答案：C
第 6 题
某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（ ）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
正确答案：A
第 7 题
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（ ）。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案：D
第 8 题
(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（ ）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
正确答案：C
第 9 题
施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延
正确答案：A
第 10 题
某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 11 题
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
正确答案：A
第 12 题
委托监理合同的标的是（ ）。
A.服务
B.工程
C.管理
D.项目目标
正确答案：A
第 13 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
正确答案：C
第 14 题
建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是（ ）。
A.科学检测
B.抽查
C.旁站验收
D.隐检
正确答案：B
第 15 题
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（ ）承担责任。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
正确答案：A
第 16 题
设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案：A
第 17 题
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
正确答案：A
第 18 题
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
正确答案：B
第 19 题
指定分包商是（ ），完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A.由建设单位选定，与总包商签订合同
B.由总包商选定，与建设单位签订合同
C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同
D.由建设单位选定，与工程师签订合同
正确答案：A
第 20 题
(2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 21 题
(2008年)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验。3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案：A
第 22 题
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
正确答案：C
第 23 题
(2010年)施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于（ ）。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务，
D.由第三人向债权人履行债务
正确答案：D
第 24 题
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。建设单位在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。
A.10月l0日
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日
正确答案：A
第 25 题
某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作
正确答案：D
第 26 题
某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（ ）。
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权
正确答案：C
第 27 题
某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于4月20日组织生产设备启动试车检验，4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于4月25日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月20日
C.4月23日
D.4月25日
正确答案：A
第 28 题
某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定（ ）。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任
正确答案：C
第 29 题
(2008年)委托监理合同法律关系的客体是（ ）。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
正确答案：B
第 30 题
某施工合同的合同工期为18个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第14个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第20个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第19个月，则竣工结算时应按（ ）。
A.延误1个月竣工赔偿
B.提前1个月竣工奖励
C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 31 题
对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（ ）。
A.可自愿选择公开或邀请招标方式
B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准
C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准
D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准
正确答案：B
第 32 题
设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。
A.控制概算
B.编制招标文件
C.施工图设计
D.非标准设备制作
正确答案：A
第 33 题
(2009年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
正确答案：B
第 34 题
设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由（ ）。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
正确答案：A
第 35 题
甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（ ）。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
正确答案：A
第 36 题
合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地
正确答案：B
第 37 题
在评标委员会成员中，不能包括（ ）。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案：B
第 38 题
某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
正确答案：B
第 39 题
某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
正确答案：B
第 40 题
合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月；主要工程及设备大多为（ ）；个别重要设备也可约定为18个月。
A.18个月
B.12个月
C.8个月
D.6个月
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 41 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：C
第 42 题
下列选项中，属于无效合同的是（ ）。
A.因重大误解而订立的合同
B.在订立合同时显失公平的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
正确答案：C
第 43 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（ ）。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额
正确答案：B
第 44 题
建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（ ）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.保护设计人的知识产权
C.保证设计质量
D.对外商的设计资料进行审查
正确答案：B
第 45 题
根据代理权产生依据的不同，可将代理分为（ ）。
A.直接代理与间接代理
B.无权代理与有权代理
C.法定代理、指定代理与委托代理
D.显名代理与隐名代理
正确答案：C
第 46 题
某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案：C
第 47 题
发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。
A.施工全部完毕
B.保修期满
C.试车合格
D.竣工验收报告被批准
正确答案：D
第 48 题
对承包商设备的控制，其目的是（ ）。
A.保证本工程的施工，同时，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场
B.保证本工程的施工，同时，承包商在经工程师同意后，可以将其中的任何一部分运出施工现场
C.不是为了保证本工程施工
D.上面说法均不正确
正确答案：B
第 49 题
工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（ ）。
A.竣工后一次支付
B.与工程进度款同期支付
C.确认后一次支付
D.提前支付
正确答案：B
第 50 题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D.不再返还
正确答案：C
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案：BC
第 52 题
(2008年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ ）。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案：BC
第 53 题
下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案：ACE
第 54 题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案：ABCD
第 55 题
FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是（ ）。
A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额
B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内
C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付
D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案：ABDE
第 56 题
(2008年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ ）。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案：ACD
第 57 题
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（ ）。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
正确答案：BCD
第 58 题
下列情况中，属于额外监理工作的有（ ）。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案：CD
第 59 题
按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务
正确答案：ACDE
第 60 题
依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括（ ）。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
正确答案：CE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 61 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。
A.办理临时用地、停水、停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案：ACE
第 62 题
(2008年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有（ ）。
A.拒收货物
B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C.不接收货物并要求对方承担违约责任
D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责
正确答案：ABD
第 63 题
(2010年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（ ）。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函，
E.规范和规程
正确答案：ABC
第 64 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：ABDE
第 65 题
某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（ ）。
A.要求设计单位修改设计
B.承担设备拆除的费用
C.负责设备重新安装
D.承担重新安装的费用
E.重新组织单机无负荷试车
正确答案：ABD
第 64 题
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）。
A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案：DE
第 67 题
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入（ ）的工作，因此不损害承包商的合法权益。
A.间接费
B.管理费
C.人工费
D.机械费
E.材料费
正确答案：AB
第 68 题
下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（ ）。
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
正确答案：CD
第 69 题
工程A.师对分包合同的管理包括（ ）。
检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案：ADE
第 70 题
某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（ ）。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
正确答案：ACE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
不同形式的合同，其生效的时间可以是（ ）生效。
A.自合同成立时
B.自受要约人承诺时
C.当事人双方签字
D.当事人双方盖章
E.自要约人要约时
正确答案：ABCD
第 72 题
在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案：BCD
第 73 题
建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（ ）。
A.开通施工现场公共道路
B.水准点与坐标控制点的交验
C.办理施工许可手续
D.审查承包人提交的施工进度计划
E.书面通知发包人及时支付工程预付款
正确答案：BD
第 74 题
公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）。
A.办理招标备案
B.资格预审
C.发布招标公告
D.解答投标人的质疑
E.组织现场考察
正确答案：BCDE
第 75 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。
A.只减少1名招标人代表
B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
正确答案：BDE
第 76 题
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
正确答案：BCDE
第 77 题
(2009年)某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
正确答案：ABC
第 78 题
施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（ ）。
A.最高报价衡量法
B.标底衡量法
C.复合标底衡量法
D.无标底衡量法
E.成本价衡量法
正确答案：BCD
第 79 题
某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括（ ）等阶段。
A.技术设计
B.安全设计
C.施工图设计
D.初步设计
E.深化设计
正确答案：ACD
第 80 题
监理人依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（ ）。
A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令
B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制
C.审查批准工程设计的变更
D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求
E.批准承包人的索赔要求
正确答案：AB
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题