单项选择题（1-10）：2012年监理工程师合同管理自我测试
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
正确答案：D
第 2 题
下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（ ）。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限
正确答案：D
第 3 题
由于当事人疏忽，合同的部分履行负担约定不明确，事后未能达成补充协议，则该部分费用应由（ ）。
A.权利人承担
B.履行义务人承担
C.双方平均分担
D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任
正确答案：B
第 4 题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
正确答案：B
第 5 题
按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在（ ） 中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件
正确答案：C
第 6 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，（ ）原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。
A.不可抗力
B.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
C.设计变更和工程量增加
D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时
正确答案：D
第 7 题
在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（ ）。
A.归还委托人，监理人支付折旧等费用
B.按使用前的原值付款后归监理人
C.归还委托人，监理人无须支付费用
D.无偿归监理人所有
正确答案：C
第 8 题
(2008年)在评标委员会成员中，不能包括（ ）。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案：B
第 9 题
为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定（ ）的最低质量保修期限为5年。
A.地基基础工程
B.防水工程
C.给水管道工程
D.设备安装工程
正确答案：B
第 10 题
关于施工进度管理，下列说法错误的是（ ）。
A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况
B.工程师不对确认后的改进措施效果负责
C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任
D.实际进度超前，则无需修改进度计划
正确答案：D
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
应由建设单位承担责任的索赔事件，分包商向（ ）提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。
A.建设单位
B.承包商
C.工程师
D.工程师代表
正确答案：B
第 12 题
依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。
A.发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可在第—个通知发出35天内终止
D.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42天仍未得到答复可终止合同
正确答案：D
第 13 题
在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（ ）。
A.设备延误到货的违约金计算办法
B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金计算办法
C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法
D.由于供方责任采购人员的返工费
正确答案：D
第 14 题
交货数量发生增减的原因不包括（ ）。
A.供货方的责任
B.运输部门的责任
C.采购方的责任
D.运输过程中的合理损耗
正确答案：C
第 15 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（ ）。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.—周内限电导致累计停工时间超过1个工作日
正确答案：D
第 16 题
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 （ ）提出。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案：B
第 17 题
某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。
A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
正确答案：A
第 18 题
施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
正确答案：A
第 19 题
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（ ）。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
正确答案：C
第 20 题
具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案：D
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
《建设工程委托监理合同》规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B.不可抗力事件发生后的善后工作
C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间
D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
正确答案：D
第 22 题
(2010年)实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（ ）以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
正确答案：C
第 23 题
依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（ ）。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意，但应提供担保
C.无须征得对方同意，但要通知对方
D.无须征得对方同意，也无须通知对方
正确答案：C
第 24 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（ ）。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期
正确答案：A
第 25 题
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。
A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效。由采购员向乙公司支付货款
D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
正确答案：B
第 26 题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
正确答案：B
第 27 题
某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
正确答案：A
第 28 题
某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担
正确答案：D
第 29 题
某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40% 时，发包人因建设资金筹惜困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照 建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（ ）万元。
A.20
B.40
C.50
D.100
正确答案：C
第 30 题
某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付（ ）。
A.合同约定设计费的60%
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
正确答案：D
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。
A.索赔的合同依据
B.索赔的目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的起因
正确答案：C
第 32 题
《中华人民共和国合同法》规定，要约生效条件为（ ）。
A.要约人向受要约人发出要约
B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺
D.要约以任何形式到达受要约人
正确答案：D
第 33 题
在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数，其中工期总日历天数应为（ ）。
A.招标文件要求的天数
B.投标书内承包人承诺的天数
C.工程实际需要施工的天数
D.经政府主管部门认可的天数
正确答案：B
第 34 题
我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案：A
第 35 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算
正确答案：D
第 36 题
某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（ ）。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案：C
第 37 题
(2009年)下列有关无效合同的说法中，错误的是（ ）。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
正确答案：B
第 38 题
某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法>规定的合同履行中的（ ）。
A.债权转让
B.合同变更
C.债务转移
D.合同转让
正确答案：A
第 39 题
在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（ ）。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
正确答案：B
第 40 题
缺陷通知期内工程圆满地通过运行考验，工程师应在期满后的28天内，向（ ）签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书，并将副本送给承包商。
A.承包商
B.建设单位
C.建设行政管理部门
D.分包商
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
正确答案：B
第 42 题
某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《中华人民共和国合同法》中规定的（ ）。
A.双方享有的同时履行抗辩权
B.后履行方享有的抗辩权
C.先履行方享有的不安抗辩权
D.后履行方享有的不安抗辩权
正确答案：B
第 43 题
(2008年)建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ ）。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案：D
第 44 题
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
正确答案：D
第 45 题
依据《中华人民共和国合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，不可减少违约金
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
正确答案：B
第 46 题
依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为（ ）。
A.发出终止合同通知，通知到达后的第14 天合同终止
B.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，合同终止
C.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 天内没有答复，合同终止
D.发出终止合同通知，如果14 天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 天内没有答复，合同终止
正确答案：D
第 47 题
某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源
正确答案：D
第 48 题
保留金是指按合同约定从（ ）中相应扣减的一笔金额，保留金保留在建设单位手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
A.合同价内的暂列金
B.建设单位应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款
正确答案：D
第 49 题
根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ ）。
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
正确答案：D
第 50 题
乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（ ）。
A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题
依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（ ）。
A.延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.施工遇到文物和古迹
D.后续法规的调整
E.不可抗力事件造成的损害
正确答案：BCDE
第 52 题
依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为（ ）。
A.由建设单位指定，并与其签订合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
正确答案：BCD
第 53 题
施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（ ）。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.电价发生变化
D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8 小时
正确答案：ABCE
第 54 题
监理工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（ ）。
A.索赔资料已经建设主管部门审查合格
B.损失的原因不属承包商，而属于分包商
C.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告
D.承包商在索赔事件发生后28天内向监理工程师提交了索赔意向通知
E.合同相比，事件造成了承包商损失
正确答案：DE
第 55 题
FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会的酬金，分为（ ）。
A.裁决费
B.月聘请费
C.日酬金
D.年聘请费
E.现场考察费
正确答案：BC
第 56 题
建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括（ ）。
A.开工日期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同工期总日历天数
E.合同工期总工作天数
正确答案：ABD
第 57 题
对分包合同叙述正确的是（ ）。
A.FIDIC分包合同条件只能适用于一般分包商同承包商签订的分包合同
B.分包合同是主合同的一部分
C.分包商对分包合同中的工作，仅对承包商负责
D.分包商完成的工程，由分包商对业主负责
E.FIDIC分包合同条件适用于指定分包商同承包商签订的分包合同
正确答案：BCE
第 58 题
工程师对分包合同的管理包括（ ）。
A.检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案：AD
第 59 题
发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。
A.申请人指定的
B.政府建设主管部门指定的
C.工程师指定的
D.当事人约定的
E.仲裁庭指定的
正确答案：DE
第 60 题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（ ）。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.乙公司可要求丙公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：ABE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。
A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D.施工现场古树名木的保护工作
E.办理施工许可证
正确答案：CD
第 62 题
提前竣工协议包括以下方面的内容（ ）。
A.提前竣工的时间
B.发包人为赶工应提供的条件
C.减少对工程质量的检测试验
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
E.提前竣工所需的追加合同价款等
正确答案：ABDE
第 63 题
某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ ）。
A.修改施工组织设计
B.承担更换设备发生的费用
C.要求顺延此项变更导致延误的工期
D.自行享有获得的工程收益
E.与发包人协议工程收益的分享
正确答案：ACE
第 64 题
按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有（ ）。
A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
B.分包商的雇员因该工程拖
正确答案欠工资引起的罢工
C.因承包商施工原因造成的爆炸
D.汇率变化
E.法律变化
正确答案 ：DE
第 65 题
公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）。
A.工程概况
B.项目资金来源
C.投标须知
D.评标方法
E.投标单位名称
正确答案：AB
第 66 题
实际工作中材料采购合同有几种订立方式（ ）。
A.公开招标
B.邀请招标
C.询价、报价、签订合同
D.直接定购
E.议标订购
正确答案：ABCD
第 67 题
按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（ ）。
A.将工程直接收归已有
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程卖给他人
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程拍卖的价款优先受偿
正确答案：BDE
第 68 题
下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（ ）。
A.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货
C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同
D.采购方因供货方提前交货而应提前付款
E.逾期交货承担违约责任
正确答案：ABCE
第 69 题
《合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是（ ）。
A.符合我国大多数人的意愿
B.合同本质对合同形式不作要求
C.市场经济要求不应对合同形式进行限制
D.国际公约要求不应对合同形式进行限制
E.电子技术对合同形式的影响
正确答案：BCDE
第 70 题
法人应当具备（ ）等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案：ABCD
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
FIDIC合同内作为约束承包商忠实履行合同义务的措施包括（ ）。
A.保证金
B.履约保函
C.定金
D.违约金
E.保留金
正确答案：BE
第 72 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（ ）。
A.工程本身的损失
B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失
C.工程师的人员伤亡损失
D.工程停工损失
E.承包人的施工机械损失
正确答案：ABC
第 73 题
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 （ ）。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案：AE
第 74 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，（ ）的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
正确答案：ADE
第 75 题
《中华人民共和国合同法》规定可以解除合同的条件有（ ）。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务
C.当事人迟延履行主要债务
D.当事人一方延迟履行债务或者其他违法行为，致使不能实现合同目的
E.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务
正确答案：ABDE
第 76 题
在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（ ）订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：BC
第 77 题
我国现行的监理费计算方法有（ ）。
A.按监理工程概预算的百分率计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算
D.中外合资、合作，外商独资的工程项目，双方参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案：ABCD
第 78 题
合同公证与鉴证的相同点有（ ）。
A.范围
B.管理机构
C.行为性质
D.内容
E.目的
正确答案：ADE
第 79 题
某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案：AC
第 80 题
工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（ ）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
正确答案：AC
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答