2013年二级建造师《施工管理》考试试题及答案12-二级建造
本文导航
1.按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的约定，工程量清单漏项，则作为结算依据的相应综合单价由（ ）。
A.承包人提出，发包人确认
B.工程师提出，发包人确认
C.发包人提出，工程师确认
D.承包人提出，工程师确认
答案：A
比较：按照《示范文本》规定，变更项目在原合同中既无相同也无相似的费率，则（ ）。
A.承包人提出，发包人确认
B.承包人提出，工程师确认
C.发包人提出，承包人确认
D.发包人提出，工程师确认
E.工程师提出，承发包人双方确认
答案：AC
2.按我国《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程价格，则（ ）确定变更价款。P95
A.由工程师与承包人协商确认后
B.按合同已有价格
C.参照合同价格
D.由承包人提出价格，工程师确认后
答案：C
3.某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的约定，则进行结算时，（ ）。
A.执行原综合单价
B.增加量部分的综合单价需作调整
C.原综合单价需作调整
D.幅度以外部分的综合单价需作调整
答案：D
4.某混凝土工程，估计工程量为1100m3，合同约定：综合单价为350元/m3，且实际工程量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价，调整系数为0.9。由于该项设计变更，承包商实际完成工程量1300m3，则该混凝土工程的价款为（ ）万元。P95
A.37.88
B.47.35
C.45.185
D.43.21
答案：C
工程变更百分比与单价调整百分比是两个不同的问题。
结算款=1100（1+10%）×350+（1300-1100×1.1）×350×0.9=45.185（万元）
比较：某土方工程，合同约定工程量是1000m3，工程变更比例10%，单价10元，同时约定当工程量超过20%时，需调整单介，实际工程量2000m3，调整后的单价9元/m3。
（1）结算款=1000×（1+20%）×10+（2000-1200）×9=19200（万元）
（2）变更费用=100×10+800×9=8200（万元）
5.FIDIC合同条件下的工程变更，在（ ）等情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A.工程量变动小于10%
B.工程量变动大于10%
C.工程量增加
D.工程量发生变动
答案：B
6.某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准30元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商10人窝工5天，承包商原因造成15人施工9天，由此承包商提出的人工费索赔为（ ）元。P97
A.0
B.1200
C.1500
D.2700
答案：B
承包商提出的人工费索赔，只包括由于业主原因造成的承包商10人窝工5天，故索赔额为10×5×30=1500元。
7.通常由于（ ）引起的索赔，承包商可以列入利润。
A.业主原因造成工程暂停
B.客观原因造成工期拖延
C.业主原因造成工期延长
D.客观原因的工程范围变更
答案：D
8.某钢结构吊装工程，承包商以自有机械设备施工，期间由于业主原因导致停工，则承包商应按（ ）计算窝工费，向业主提出索赔。P98
A.设备台班费
B.设备租赁费
C.设备台班折旧费
D.设备使用费
答案：C
施工机械窝工费的索赔，如系承包商自有设备，一般按设备台班折旧费计算，因台班费中包括了设备使用费。
9.按照国际惯例，索赔利润的款额计算，其百分率通常相对于原报价单中的利润百分率而言（ ）。
A.较大
B.较小
C.保持一致
D.需另行报价
答案：C
10.某工程工期为3个月，承包合同价为85万元，工程结算适宜采用（ ）的方式。P100
A.按月结算
B.竣工后一次结算
C.分段结算
D.分部结算
答案：B
A.完成额外工作增加台班
B.工效降低增加台班
C.机械停工导致窝工
D.台班费上涨
答案：A
12.按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用索赔是指（ ）的索赔款额。
A.总包商向分包商
B.分包商向总包商
C.分包商向发包人
D.发包人向分包商
答案：B
一般只有合同关系的才可以索赔
13.通常发生（ ）情况时，在索赔款额的计算中可包括利息。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付
答案：D
14.索赔利息时，采用的利率可按（ ）确定。
A.当时的银行存款利率
B.当时的银行约定利率
C.合同双方协议的利率
D.合同约定的贴现率
答案：C
15.通常情况下，工程进度款的计算可以采用（ ）两种方法。P101
A.可调工料单价和全费用综合单价
B.可调工料单价和全费用市场单价
C.全费用市场单价和可调市场比价
D.全费用综合单位和可调市场比价
答案：A
16.索赔款中的总部管理费主要是指（ ）所增加的管理费。
A.工程变更期间
B.工程延期期间
C.工效降低期间
D.工作窝工期间
答案：B
17.某分项工程以直接费为计算基础的全费用综合单价为514元/m3，直接费400元/m3，间接费费率13%，利润率10%，计税系数3.41%。现因业主变更导致该分项工程量增加超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经双方协商，间接费和利润调整系数分别定为0.9和0.8，则新的全费用综合单价为（ ）元/m3。P103
A.437
B.440
C.452
D.499
答案：D
18.某索赔事项的直接费索赔款额为25万元，现场管理费索赔款额3万元，发生的企业领导人赴工地指导费0.5万元。合同中总部管理费比率为5%，则总部管理费索赔款额为（ ）。
A.1.25万元
B.1.28万元
C.1.40万元
D.1.43万元
答案：D
19.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/㎡，乙项180元/㎡，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款凭证的最低金额为28万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700㎡、500㎡，则本月应付的工程师签发的实际付款金额为（ ）万元。P103
A.0
B.21.85
C.23.47
D.25.67
答案：A
本月应付=700×200+500×180-（700×200+500×180）×5%＜28万元
如果本月应付款≥最低金额，签发
本月应付款<最低金额，不签发
20.工程索赔计算时，最常用的一种方法是（ ）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.实际费用法
D.协商费用法
答案：C
A.承包人
B.总监理工程师
C.发包人
D.专业监理工程师
答案：B
22.采用实际费用法计算工程索赔费用，通常（ ）是承包商应得的索赔金额。
A.直接费的额外费用
B.直接费的额外费用+相应的间接费
C.直接费的额外费用+相应的利润
D.直接费的额外费用+相应的间接费和利润
答案：D
23.建安工程费用动态结算的调值公式中，各成本要素的比重系数应根据（ ）的影响程度而定。P103
A.要素对总成本
B.工程复杂性对要素
C.物价对要素
D.要素对总造价
答案：D
24.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停令，承包商可索赔的材料费是（ ）。
A.材料费原价
B.材料损耗费
C.材料超期储存费用
D.材料运输费
答案：C
25.2006年10月实际完成的某工程，按2006年5月签约时的价格计算工程价款为1400万元，该工程固定要素的系数为0.2；各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按调值公式法计算，应结算的工程款为（ ）万元。P103
A.1456
B.1466
C.1476
D.1486
答案：A
26.采用总费用法计算索赔费用，需要重新计算该工程的（ ）。
A.计划总费用
B.预算总费用
C.投标总费用
D.实际总费用
答案：D
27.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（ ）。
A.分段结算的工程，可按月预支工程款
B.按月结算的工程，不需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付
D.只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算
答案：A
28.采用分段结算方式结算工程价款.是按（ ）进行结算。
A.月度周期
B.年度周期
C.工程形象进度
D.分部分项工程
答案：C
29.按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人未按约定时间预付工程款，则承包人应在（ ）向发包人发出要求预付的通知。
A.开工日期前7天
B.约定预付时间7天后
C.双方约定的其他时间
D.约定预付时间14天后
答案：B
30.按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人收到承包人要求预付的通知后仍未按要求预付，则承包人可在发出通知后（ ）天停止施工。
A.28
B.14
C.7
D.3
答案：C
A.施工所需机械的采购
B.施工所需材料的储备
C.施工管理费用的支付
D.施工人员工资的支付
答案：B
32.某工程合同总额200万元，工期1年。合同中约定的工程预付款额度为12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则预付款的起扣点为（ ）。
A.155万元
B.160万元
C.165万元
D.170万元
答案：B
33.可调工料单价法计算工程进度款的正确步骤是（ ）。
①按规定计算税金；②按规定计算主材差价或差价系数；③累计本月应收工程款进度；④将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；⑤根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；⑥按规定计算措施费、间接费、利润。
A.⑤④⑥①②③
B.⑤⑥④①②③
C.⑤④⑥②①③
D.⑤⑥④①②③
答案：C
34.按《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在确认计量结果后（ ）内,发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
A.3天
B.7天
C.14天
D.28天
答案：C
35.工程竣工验收报告经发包人认可后（ ）内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料.按双方约定进行竣工结算。
A.14天
B.7天
C.30天
D.28天
答案：D
36.2003年9月实际完成的某工程按2003年1月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程的固定要素为0.2，各参加调值的品种，人工费占工程价款的40%，钢材费用占工程价款的l0%，其他费用占工程款的30%。人工费、钢材在2003年1月的价格指数分别为100、150，9月的价格指数分别为110、180，其他费用价格指数不变，则2003年9月经调值后的工程款为（ ）。
A.1050万元
B.1060万元
C.1100万元
D.1120万元
答案：B
1.FIDIC合同条件下的工程变更，在（ ）等情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A.工程量发生变动
B.不是固定费率项目
C.变动费用超过合同金额
D.单位成本发生变动
E.合同未规定费率
答案：BE
2.对由于（ ）等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。
A.工效降低增加的劳动
B.完成合同之外的工作
C.工程延期致使人员窝工
D.法定人工费增长
E.发包人原因致使施工现场加班劳动
答案：BD
3.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常可以（ ）。P95
A.协商套用
B.直接套用
C.参照套用
D.间接套用
E.部分套用
答案：BDE
4.发生索赔事项，索赔费用的计算方法有（ ）等。
A.综合费用法
B.实际费用法
C.总费用法
D.修正的总费用法
E.实物费用法
答案：BCD
5.在工程项目实施阶段，建安工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有（ ）。
A.竣工后一次结算
B.分部结算
C.分段结算
D.按月结算
E.分项结算
答案：ACD
6.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是（ ）。
A.不可辞退工人的人工上涨费
B.不可辞退工人的窝工费
C.可辞退工人的窝工费
D.可辞退工人的人工上涨费
E.可辞退工人的人工工日成本
答案：BD
7.工程预付款的额度，一般是根据（ ）等因素经测算来确定。P100
A.建安工作量
B.施工工期
C.质量要求
D.材料储备周期
E.主要材料和构件比重
答案：ABDE
8.工程变更价款的确定中，协商单价和价格是在合同中（ ）的情况下用的一种方法。
A.有适用价格
B.没有适用价格
C.有类似价格
D.没有类似价格
E.有相应价格但不合适
答案：BD
9.某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（ ）。
A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任
B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿
C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿
D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付
E.若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任
答案：BCDE
施工合同示范文本规定：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠款的利息，并承担违约责任，所以A错；56天内仍不支付，承包人可与发包人协议将工程折价，或申请法院将工程依法拍卖，并从价款中优先受偿，所以B、C对；竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未提交完整的竣工结算报告及资料，发包人要求交付，承包商应当交付，不要求交付，承包商应承担保管责任，所以D、E对。
10.在国际工程中，属于索赔费用中间接费的费用包括（ ）。
A.现场管理费
B.管理人员工资
C.税金
D.办公费
E.利息
答案：ACE
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
1.按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的约定，工程量清单漏项，则作为结算依据的相应综合单价由（ ）。
A.承包人提出，发包人确认
B.工程师提出，发包人确认
C.发包人提出，工程师确认
D.承包人提出，工程师确认
答案：A
比较：按照《示范文本》规定，变更项目在原合同中既无相同也无相似的费率，则（ ）。
A.承包人提出，发包人确认
B.承包人提出，工程师确认
C.发包人提出，承包人确认
D.发包人提出，工程师确认
E.工程师提出，承发包人双方确认
答案：AC
2.按我国《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，如果施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程价格，则（ ）确定变更价款。P95
A.由工程师与承包人协商确认后
B.按合同已有价格
C.参照合同价格
D.由承包人提出价格，工程师确认后
答案：C
3.某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的约定，则进行结算时，（ ）。
A.执行原综合单价
B.增加量部分的综合单价需作调整
C.原综合单价需作调整
D.幅度以外部分的综合单价需作调整
答案：D
4.某混凝土工程，估计工程量为1100m3，合同约定：综合单价为350元/m3，且实际工程量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价，调整系数为0.9。由于该项设计变更，承包商实际完成工程量1300m3，则该混凝土工程的价款为（ ）万元。P95
A.37.88
B.47.35
C.45.185
D.43.21
答案：C
工程变更百分比与单价调整百分比是两个不同的问题。
结算款=1100（1+10%）×350+（1300-1100×1.1）×350×0.9=45.185（万元）
比较：某土方工程，合同约定工程量是1000m3，工程变更比例10%，单价10元，同时约定当工程量超过20%时，需调整单介，实际工程量2000m3，调整后的单价9元/m3。
（1）结算款=1000×（1+20%）×10+（2000-1200）×9=19200（万元）
（2）变更费用=100×10+800×9=8200（万元）
5.FIDIC合同条件下的工程变更，在（ ）等情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A.工程量变动小于10%
B.工程量变动大于10%
C.工程量增加
D.工程量发生变动
答案：B
6.某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准30元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商10人窝工5天，承包商原因造成15人施工9天，由此承包商提出的人工费索赔为（ ）元。P97
A.0
B.1200
C.1500
D.2700
答案：B
承包商提出的人工费索赔，只包括由于业主原因造成的承包商10人窝工5天，故索赔额为10×5×30=1500元。
7.通常由于（ ）引起的索赔，承包商可以列入利润。
A.业主原因造成工程暂停
B.客观原因造成工期拖延
C.业主原因造成工期延长
D.客观原因的工程范围变更
答案：D
8.某钢结构吊装工程，承包商以自有机械设备施工，期间由于业主原因导致停工，则承包商应按（ ）计算窝工费，向业主提出索赔。P98
A.设备台班费
B.设备租赁费
C.设备台班折旧费
D.设备使用费
答案：C
施工机械窝工费的索赔，如系承包商自有设备，一般按设备台班折旧费计算，因台班费中包括了设备使用费。
9.按照国际惯例，索赔利润的款额计算，其百分率通常相对于原报价单中的利润百分率而言（ ）。
A.较大
B.较小
C.保持一致
D.需另行报价
答案：C
10.某工程工期为3个月，承包合同价为85万元，工程结算适宜采用（ ）的方式。P100
A.按月结算
B.竣工后一次结算
C.分段结算
D.分部结算
答案：B
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总
本文导航
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
A.完成额外工作增加台班
B.工效降低增加台班
C.机械停工导致窝工
D.台班费上涨
答案：A
12.按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用索赔是指（ ）的索赔款额。
A.总包商向分包商
B.分包商向总包商
C.分包商向发包人
D.发包人向分包商
答案：B
一般只有合同关系的才可以索赔
13.通常发生（ ）情况时，在索赔款额的计算中可包括利息。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付
答案：D
14.索赔利息时，采用的利率可按（ ）确定。
A.当时的银行存款利率
B.当时的银行约定利率
C.合同双方协议的利率
D.合同约定的贴现率
答案：C
15.通常情况下，工程进度款的计算可以采用（ ）两种方法。P101
A.可调工料单价和全费用综合单价
B.可调工料单价和全费用市场单价
C.全费用市场单价和可调市场比价
D.全费用综合单位和可调市场比价
答案：A
16.索赔款中的总部管理费主要是指（ ）所增加的管理费。
A.工程变更期间
B.工程延期期间
C.工效降低期间
D.工作窝工期间
答案：B
17.某分项工程以直接费为计算基础的全费用综合单价为514元/m3，直接费400元/m3，间接费费率13%，利润率10%，计税系数3.41%。现因业主变更导致该分项工程量增加超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经双方协商，间接费和利润调整系数分别定为0.9和0.8，则新的全费用综合单价为（ ）元/m3。P103
A.437
B.440
C.452
D.499
答案：D
18.某索赔事项的直接费索赔款额为25万元，现场管理费索赔款额3万元，发生的企业领导人赴工地指导费0.5万元。合同中总部管理费比率为5%，则总部管理费索赔款额为（ ）。
A.1.25万元
B.1.28万元
C.1.40万元
D.1.43万元
答案：D
19.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/㎡，乙项180元/㎡，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款凭证的最低金额为28万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700㎡、500㎡，则本月应付的工程师签发的实际付款金额为（ ）万元。P103
A.0
B.21.85
C.23.47
D.25.67
答案：A
本月应付=700×200+500×180-（700×200+500×180）×5%＜28万元
如果本月应付款≥最低金额，签发
本月应付款<最低金额，不签发
20.工程索赔计算时，最常用的一种方法是（ ）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.实际费用法
D.协商费用法
答案：C
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总
本文导航
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
A.承包人
B.总监理工程师
C.发包人
D.专业监理工程师
答案：B
22.采用实际费用法计算工程索赔费用，通常（ ）是承包商应得的索赔金额。
A.直接费的额外费用
B.直接费的额外费用+相应的间接费
C.直接费的额外费用+相应的利润
D.直接费的额外费用+相应的间接费和利润
答案：D
23.建安工程费用动态结算的调值公式中，各成本要素的比重系数应根据（ ）的影响程度而定。P103
A.要素对总成本
B.工程复杂性对要素
C.物价对要素
D.要素对总造价
答案：D
24.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停令，承包商可索赔的材料费是（ ）。
A.材料费原价
B.材料损耗费
C.材料超期储存费用
D.材料运输费
答案：C
25.2006年10月实际完成的某工程，按2006年5月签约时的价格计算工程价款为1400万元，该工程固定要素的系数为0.2；各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按调值公式法计算，应结算的工程款为（ ）万元。P103
A.1456
B.1466
C.1476
D.1486
答案：A
26.采用总费用法计算索赔费用，需要重新计算该工程的（ ）。
A.计划总费用
B.预算总费用
C.投标总费用
D.实际总费用
答案：D
27.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（ ）。
A.分段结算的工程，可按月预支工程款
B.按月结算的工程，不需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付
D.只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算
答案：A
28.采用分段结算方式结算工程价款.是按（ ）进行结算。
A.月度周期
B.年度周期
C.工程形象进度
D.分部分项工程
答案：C
29.按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人未按约定时间预付工程款，则承包人应在（ ）向发包人发出要求预付的通知。
A.开工日期前7天
B.约定预付时间7天后
C.双方约定的其他时间
D.约定预付时间14天后
答案：B
30.按现行建设工程施工合同示范文本的规定，发包人收到承包人要求预付的通知后仍未按要求预付，则承包人可在发出通知后（ ）天停止施工。
A.28
B.14
C.7
D.3
答案：C
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总
本文导航
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
A.施工所需机械的采购
B.施工所需材料的储备
C.施工管理费用的支付
D.施工人员工资的支付
答案：B
32.某工程合同总额200万元，工期1年。合同中约定的工程预付款额度为12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则预付款的起扣点为（ ）。
A.155万元
B.160万元
C.165万元
D.170万元
答案：B
33.可调工料单价法计算工程进度款的正确步骤是（ ）。
①按规定计算税金；②按规定计算主材差价或差价系数；③累计本月应收工程款进度；④将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；⑤根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；⑥按规定计算措施费、间接费、利润。
A.⑤④⑥①②③
B.⑤⑥④①②③
C.⑤④⑥②①③
D.⑤⑥④①②③
答案：C
34.按《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在确认计量结果后（ ）内,发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
A.3天
B.7天
C.14天
D.28天
答案：C
35.工程竣工验收报告经发包人认可后（ ）内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料.按双方约定进行竣工结算。
A.14天
B.7天
C.30天
D.28天
答案：D
36.2003年9月实际完成的某工程按2003年1月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程的固定要素为0.2，各参加调值的品种，人工费占工程价款的40%，钢材费用占工程价款的l0%，其他费用占工程款的30%。人工费、钢材在2003年1月的价格指数分别为100、150，9月的价格指数分别为110、180，其他费用价格指数不变，则2003年9月经调值后的工程款为（ ）。
A.1050万元
B.1060万元
C.1100万元
D.1120万元
答案：B
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总
本文导航
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
1.FIDIC合同条件下的工程变更，在（ ）等情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A.工程量发生变动
B.不是固定费率项目
C.变动费用超过合同金额
D.单位成本发生变动
E.合同未规定费率
答案：BE
2.对由于（ ）等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。
A.工效降低增加的劳动
B.完成合同之外的工作
C.工程延期致使人员窝工
D.法定人工费增长
E.发包人原因致使施工现场加班劳动
答案：BD
3.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常可以（ ）。P95
A.协商套用
B.直接套用
C.参照套用
D.间接套用
E.部分套用
答案：BDE
4.发生索赔事项，索赔费用的计算方法有（ ）等。
A.综合费用法
B.实际费用法
C.总费用法
D.修正的总费用法
E.实物费用法
答案：BCD
5.在工程项目实施阶段，建安工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有（ ）。
A.竣工后一次结算
B.分部结算
C.分段结算
D.按月结算
E.分项结算
答案：ACD
6.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是（ ）。
A.不可辞退工人的人工上涨费
B.不可辞退工人的窝工费
C.可辞退工人的窝工费
D.可辞退工人的人工上涨费
E.可辞退工人的人工工日成本
答案：BD
7.工程预付款的额度，一般是根据（ ）等因素经测算来确定。P100
A.建安工作量
B.施工工期
C.质量要求
D.材料储备周期
E.主要材料和构件比重
答案：ABDE
8.工程变更价款的确定中，协商单价和价格是在合同中（ ）的情况下用的一种方法。
A.有适用价格
B.没有适用价格
C.有类似价格
D.没有类似价格
E.有相应价格但不合适
答案：BD
9.某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（ ）。
A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承担违约责任
B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿
C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿
D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付
E.若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任
答案：BCDE
施工合同示范文本规定：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠款的利息，并承担违约责任，所以A错；56天内仍不支付，承包人可与发包人协议将工程折价，或申请法院将工程依法拍卖，并从价款中优先受偿，所以B、C对；竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未提交完整的竣工结算报告及资料，发包人要求交付，承包商应当交付，不要求交付，承包商应承担保管责任，所以D、E对。
10.在国际工程中，属于索赔费用中间接费的费用包括（ ）。
A.现场管理费
B.管理人员工资
C.税金
D.办公费
E.利息
答案：ACE
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总
本文导航
- 第1页：单项选择题1-10
- 第2页：单项选择题11-20
- 第3页：单项选择题21-30
- 第4页：单项选择题31-36
- 第5页：多项选择题1-10
- 第6页：多项选择题11-16
11.工程动态结算时，采用调值公式进行结算需要做好（ ）等工作。P103
A.确定调值品种
B.确定调值幅度
C.商定调整因素
D.确定价格调值系数
E.确定考核地点和时间
答案：ACE
采用调值公式法进行结算，首先需要确定计算物价指数的品种。其次在合同条款中写明双方商定的调整因素，确定考核的地点和时间。第三，确定各成本要素的系数和固定系数。
12.某工程由于设计变更，工程师签发了部分工程停工一个月的暂停工令，则承包商可索赔的费用有（ ）等。
A.延期一个月的分包费用
B.延期一个月增加的利息支出
C.延期一个月应得的利润
D.现场管理费
E.总部管理费
答案：ABDE
13.可以实行按月预支工程款的工程结算方式有（ ）。
A.按月结算
B.分段结算
C.分项结算
D.竣工结算
E.竣工后一次结算
答案：BE
14.工程预付款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合（ ）情况在合同中约定。
A.资质等级
B.工程款
C.建设工期
D.包工包料
E.工程类别
答案：BCD
15.下列属于建安工程费用动态结算方式的是（ ）。
A.分部结算法
B.按主材计算价差
C.按实际价格结算法
D.竣工调价系数法
E.调值公式法
答案：BCDE
16.在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括（ ）。
A.开工时的市场价格
B.政府指定价格
C.基准日期的市场价格
D.工程价款结算时的指令价格
E.与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格
答案：CE
编辑推荐：
2005－2012年二级建造师考试真题与答案 真题下载
2013年二级建造师正版考试用书增值服务
2013年二级建造师各科模拟试题及答案汇总