单项选择题（1-10）：2013年监理工程师《建设工程合同管
本文导航
年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现
了合同履行原则中的（ ）原则。
A．公平
B．自愿
C．诚实信用
D．维护公共利益
12．（ ）是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
A．不安抗辩权
B．同时履行抗辩权
C．后履行抗辩权
D．终止履行抗辩权
13．甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
A．显失公平而无效
B．欺诈而可撤销
C．乘人之危而无效
D．乘人之危而可撤销
14．根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人（ ）。
A．不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
B．不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
C．可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
D．可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
15．善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由（ ）承担。
A．无权代理人
B．善意第三人
C．被代理人
D．无权代理人和善意第三人共同
16．下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是（ ）。
A．国家投资、融资的项目
B．采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
C．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
D．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
17．建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时
间为（ ）。
A．2010年3月1日
B．2010年3月20日
C．2010年3月10日
D．2010年3月18日
18．建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，
施工过程中（ ）。
A．管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
B．管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
C．管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
D．管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
19．对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用（ ）合同。
A．单价
B．总价
C．计划价格
D．成本加酬金
20．方案竞选的（ ）是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。
A．设计招标文件
B．物资设备采购招标文件
C．监理招标文件
D．施工招标文件
A．科学管理
B．协商一致
C．法律约束力
D．保全措施
22．某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程（ ）。
A．必须采用公开招标
B．必须采用邀请招标
C．必须进行招标
D．可以直接委托发包
23．监理合同的履行过程中，属于委托人义务的是（ ）。
A．负责合同的协调管理工作
B．在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
C．对建设工程有关事项和工程设计提出建议
D．在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
24．某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人（ ）招标人的要求。
A．应当接受
B．可以接受
C．应当拒绝
D．可以拒绝
25．合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金，这时体现承担违约责任的原则是（ ）。
A．无过错性原则
B．补偿性原则
C．惩罚性原则
D．有限责任原则
26．委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于（ ）。
A．正常监理工作
B．附加监理工作
C．额外监理工作
D．义务监理工作
27．建设工程设计合同履行时，（ ）是设计人的责任。
A．提供必要的现场工作条件
B．对外商的设计资料进行审查
C．保护设计人的知识产权
D．按时提供设计依据文件和基础资料
28．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A．50
B．100
C．200
D．300
29．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的（ ）。
A．1％
B．2％
C．1‰
D．2‰
30．以下有关设计合同生效的叙述，不正确的是（ ）。
A．设计合同采用定金担保，合同总价的20％为定金
B．设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
C．发包人应在合同签字后的3日内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
D．如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件的时间不
予顺延
担的风险，发包人应按合同规定（ ）。
A．结清全部设计费
B．支付一般设计费
C．停止支付设计费
D．预留一定保证金后支付全部设计费
32．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，（ ）指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
A．承包人
B．发包人
C．设计人
D．工程师
33．施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人。
A．7
B．14
C．30
D．35
34．订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括（ ）。
A．施工合同协议书
B．工程报价单或预算书
C．工程量清单
D．有关单位签署的工程质量保修书
35．建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是（ ）。
A．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D．按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36．施工合同范本的组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对
（ ）的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方
面问题内容完备的约定。
A．协议书
B．通用条款
C．附件
D．工程量清单
37．监理合同自（ ）生效。
A．工程开工之日起
B．合同登记之日起
C．合同签字之日起
D．监理工程师进驻现场之日起
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是（ ）的义务。
A．发包人
B．承包人
C．监理单位
D．总工程师
39．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因工程师指令失误而发生的追加合同价款，由（ ）承担。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人和工程师共同
40．建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提
请（ ）。
A．设计人同意
B．主管部门审批
C．工程师同意
D．发包人同意
万元。
A．3．0
B．3．5
C．0．5
D．6．5
42．材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则（ ）。
A．由运输部门承担全部责任
B．由供货方承担全部责任
C．属于交运前出现的问题，由采购方负责
D．运输过程中发生的问题，由运输部门负责
43．材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，（ ）支付相应的保管费用。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．监理单位
44.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（ ）以书面形式通知工程师验收。
A.24小时
B．48小时
C．3天
D．7天
45.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）。
A．衡量法
B．理论换算法
C．查点法
D．经验鉴别法
46.根据FIDIC《施工合同条件》规定，（ ）承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。
A．业主
B．承包商
C.工程师
D．业主和承包商共同
47.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（ ）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A．7
B．14
C．28
D．42
48.FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A．42天
B．3个月
C.6个月
D．1年半
49．FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于（ ）。
A.承包商应得的工程款
B．合同价内的暂列金
C．承包商应交付的定金
D．业主应交付的预付款
50.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。
A.合同目的
B．索赔事件的性质
C．索赔起因
D．索赔的合同依据
51．法人应当具备的条件有（ ）。．
A.依法成立
B．有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和场所
52·下列选项中，（ ）属于合同法律关系客体中的智力成果。
A．借款合同
B．施工安装
C．勘察设计
D．计算机软件
E．专利权
53．缔约过失责任的构成应具备（ ）等条件。
A．一方有损失
B．当事人有过错
C．合同尚未成立
D．合同已经成立
E．当事人未按合同约定履行义务
54．在《中华人民共和国担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有（ ）。
A．保证
B．抵押
C．动产质押
D．留置
E．定金
55．《中华人民共和国合同法》规定，采用合同形式的不要式原则的理由是（ ）。
A．合同本质对合同形式不作要求
B．市场经济要求不应对合同形式进行限制
C．电子技术对合同形式的影响
D．合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式
E．国际公约要求不应对合同形式进行限制
56．施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤
销权。其撤销权消灭的情形有（ ）。
A．甲自知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权
B．甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
C．甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
D．甲自订立合同之日起l年内没有行使撤销权
E．甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
57．当事人提出证据证明裁决有（ ）等情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A．裁决没有仲裁协议的
B．裁决所根据的证据是伪造的
C．裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决的
D．裁决的事项属于仲裁协议范围的
E．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
58．为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足（ ）等要求。
A．有组织开标、评标、定标的能力
B．有技术资料能满足招标投标的能力
C．有审查投标单位资质的能力
D．有组织编制招标文件的能力
E．有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
59．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列选项中，必须进行招标的项目
有（ ）。
A．国家投资、融资的项目
B．使用国际组织或者外国政府贷款的项目
C．施工单项合同估算价在150万元人民币以上
D．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
E．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
60．在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序的目的是（ ）。
A．让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件及周围环境条件
B．保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求
C．减小评标的工作量
D．避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任
E．让潜在投标人获得招标信息
A．设计资历和社会信誉
B．设计进度快慢
C．设计方案的优劣
D．招标单位能力的高低
E．投入产出经济效益比较
62．评标委员会是由（ ）组成的。
A．技术专家
B．经济专家
C．招标人的代表
D．投标人的代表
E．招标人上级主管代表
63．一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于（ ）的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。
A．涉及公共安全
B．技术复杂
C．国家投资、融资
D．缺乏经验
E．改建、扩建
64．下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是（ ）。
A．监理辅助人员的工资
B．为招揽业务而支出的广告费
C．管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资
D．用于工程监理人员的差旅费、补助费
E．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
65．与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是（ ）。
A．发包的工作内容明确、具体
B．评标时不过分追求投标价的高低
C．各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
D．投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步
方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价
E．开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投
标人自己说明投标方案的基本构思和意图
66．设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因
是（ ）。
A．设计人的工作
B．委托任务范围内的设计变更
C．承包人原因的重大设计变更
D．发包人原因的重大设计变更
E．委托其他设计单位完成的变更
67．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要
有（ ）。
A．发包人延误支付
B．设计错误
C．审批工作的延误
D．不可抗力事件的影响
E．因发包人原因要求解除合同
68．依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设行政主管机关对施工合同的监督管理主要表现在（ ）。
A．颁布规章
B．对建设工程的实体质量进行监督
C．对工程参建各方主体质量行为进行监督
D．批准工程项目的建设，
E．对建设活动实施监督
69．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）等方面向承包人发出变更通知。
A．改变有关工程的施工时间和顺序
B．改变有关工程款的预算
C．增减合同中约定的工程量
D．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
E．提交工程量报告的时间和顺序
70．建设工程施工合同的特点体现在（ ）。
A．合同标的的特殊性
B．合同履行期限的暂时性
C．合同履行期限的长期性
D．合同内容的单一性
E．合同内容的复杂性
A．延误的工期相应顺延
B．工程所需清理、修复费用，由承包人承担
C．承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D．承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
E．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由
发包人承担
72．质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为的监督，主要包括（ ）。
A．制订监理规划，并按照监理规划进行监理
B．现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
C．工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实
D．工程项目报建审批手续齐全
E．有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
73．根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更的，（ ）。
A．应提前28天以书面形式向承包人发出变更通知
B．变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位提供变更的相应图纸和说明
C．变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门
重新审查批准
D．因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应
顺延
E．工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要
求，进行所需的变更
74．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，确定变更价款应遵循的原则有（ ）。
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师
确认后执行
D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师
确认后执行
E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人共同协商确定
75．在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是（ ）。
A．按颁布的国家标准执行
B．无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
C．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
D．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行
E．采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
76．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列关于设备试车中双方责任的表述，正确的是（ ）。
A．由于设计原因试车达不到验收要求的，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部
费用和追加合同价款，工期相应顺延
B．由于设计原因试车达不到验收要求的，设计单位承担修改设计、拆除及重新安装的全
部费用和追加合同价款，工期不予顺延
C．由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承
包人负责拆除或重新安装
D．由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担
重新安装和试车的费用，工期不予顺延
E．由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或
重新购置、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延
77．在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（ ）。
A．分包合同的工作内容不同
B．选择分包单位的权利不同
C．工程师对分包商利益的保护不同
D．工程款的支付开支项目不同
E．承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
78．依据FIDIC《施工合同条件》规定，合同担保中由于无条件保函对承包商而言风险较大，因此，通用条件中明确规定了（ ）等情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。
A．由于承包商的严重违约行为，业主终止合同
B．缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
C．按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
D．缺陷通知期内工程师接到业主修补缺陷通知后42天内组织派人修补
E．专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履
约保函有效期而未延长
79．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对某些项目的工程量清单中包括“暂列金额”款项的理解，正确的有（ ）。
A．是业主方的备用金
B．可作为意外用途的开支
C．不包含在合同价格之内
D．支付时无须业主同意
E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
80．在建设工程索赔中，工程师及时作出决定、处理索赔的意义在于（ ）。
A．可以减少承包人的索赔概率
B．防止干扰事件影响的扩大
C．不及时行事会造成索赔解决的困难
D．不及时行事会损害工程整体效益和违背工程总目标
E．不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
1．某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于（ ）。
A．法定代理
B．指定代理
C．委托代理
D．表见代理
2．以下关于抵押的表述，不正确的是（ ）。
A．所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物
B．抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押
C．当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效
D．当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3．下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是（ ）。
A．借款合同
B．勘察设计
C．计算机软件
D．专利权
4，建设工程一切险的除外责任是（ ）。
A．火灾和爆炸
B．冰雹、地面下陷下沉
C．地震、海啸、雷电、飓风
D．非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
5．《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括（ ）。
A．自愿原则
B．平等原则
C．诚实信用原则
D．效率优先原则
6．以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是（ ）。
A．在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
B．采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受
的，该合同成立
C．如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义
D．法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一
方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立
7．有关要约邀请的表述，不正确的是（ ）。
A．要约邀请是合同成立过程中的必经过程
B．要约邀请在法律上无须承担责任
C．要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示
D．价目表的寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请
8．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于要约和承诺的表述中，正确的是（ ）。
A．承诺在承诺通知发出时生效
B．要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销
C．承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回
D．受要约人没有理由认为要约是不可撤销并且已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销
9．（ ）是要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的
合同。
A．诺成合同
B．实践合同
C．双务合同
D．单务合同
10．甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之
后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中
的（ ）。
A．假借订立合同，恶意进行磋商
B．违反缔约中的保密义务
C．有违背诚实信用原则的行为
D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现
了合同履行原则中的（ ）原则。
A．公平
B．自愿
C．诚实信用
D．维护公共利益
12．（ ）是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
A．不安抗辩权
B．同时履行抗辩权
C．后履行抗辩权
D．终止履行抗辩权
13．甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2 000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
A．显失公平而无效
B．欺诈而可撤销
C．乘人之危而无效
D．乘人之危而可撤销
14．根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人（ ）。
A．不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
B．不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
C．可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
D．可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债务人承担
15．善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由（ ）承担。
A．无权代理人
B．善意第三人
C．被代理人
D．无权代理人和善意第三人共同
16．下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是（ ）。
A．国家投资、融资的项目
B．采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
C．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目
D．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
17．建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2010年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时
间为（ ）。
A．2010年3月1日
B．2010年3月20日
C．2010年3月10日
D．2010年3月18日
18．建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，
施工过程中（ ）。
A．管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
B．管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
C．管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
D．管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
19．对已完成施工图设计的小型工程进行施工招标时，可采用（ ）合同。
A．单价
B．总价
C．计划价格
D．成本加酬金
20．方案竞选的（ ）是指导投标人正确编标报价的依据，既要全面介绍拟建工程项目的特点和设计要求，还应详细提出应当遵守的投标规定。
A．设计招标文件
B．物资设备采购招标文件
C．监理招标文件
D．施工招标文件
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．科学管理
B．协商一致
C．法律约束力
D．保全措施
22．某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程（ ）。
A．必须采用公开招标
B．必须采用邀请招标
C．必须进行招标
D．可以直接委托发包
23．监理合同的履行过程中，属于委托人义务的是（ ）。
A．负责合同的协调管理工作
B．在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
C．对建设工程有关事项和工程设计提出建议
D．在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
24．某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人（ ）招标人的要求。
A．应当接受
B．可以接受
C．应当拒绝
D．可以拒绝
25．合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金，这时体现承担违约责任的原则是（ ）。
A．无过错性原则
B．补偿性原则
C．惩罚性原则
D．有限责任原则
26．委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于（ ）。
A．正常监理工作
B．附加监理工作
C．额外监理工作
D．义务监理工作
27．建设工程设计合同履行时，（ ）是设计人的责任。
A．提供必要的现场工作条件
B．对外商的设计资料进行审查
C．保护设计人的知识产权
D．按时提供设计依据文件和基础资料
28．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A．50
B．100
C．200
D．300
29．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的（ ）。
A．1％
B．2％
C．1‰
D．2‰
30．以下有关设计合同生效的叙述，不正确的是（ ）。
A．设计合同采用定金担保，合同总价的20％为定金
B．设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
C．发包人应在合同签字后的3日内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
D．如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件的时间不
予顺延
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
担的风险，发包人应按合同规定（ ）。
A．结清全部设计费
B．支付一般设计费
C．停止支付设计费
D．预留一定保证金后支付全部设计费
32．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，（ ）指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
A．承包人
B．发包人
C．设计人
D．工程师
33．施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人。
A．7
B．14
C．30
D．35
34．订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括（ ）。
A．施工合同协议书
B．工程报价单或预算书
C．工程量清单
D．有关单位签署的工程质量保修书
35．建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是（ ）。
A．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D．按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36．施工合同范本的组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对
（ ）的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方
面问题内容完备的约定。
A．协议书
B．通用条款
C．附件
D．工程量清单
37．监理合同自（ ）生效。
A．工程开工之日起
B．合同登记之日起
C．合同签字之日起
D．监理工程师进驻现场之日起
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是（ ）的义务。
A．发包人
B．承包人
C．监理单位
D．总工程师
39．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因工程师指令失误而发生的追加合同价款，由（ ）承担。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人和工程师共同
40．建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提
请（ ）。
A．设计人同意
B．主管部门审批
C．工程师同意
D．发包人同意
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
万元。
A．3．0
B．3．5
C．0．5
D．6．5
42．材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则（ ）。
A．由运输部门承担全部责任
B．由供货方承担全部责任
C．属于交运前出现的问题，由采购方负责
D．运输过程中发生的问题，由运输部门负责
43．材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，（ ）支付相应的保管费用。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．监理单位
44.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（ ）以书面形式通知工程师验收。
A.24小时
B．48小时
C．3天
D．7天
45.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）。
A．衡量法
B．理论换算法
C．查点法
D．经验鉴别法
46.根据FIDIC《施工合同条件》规定，（ ）承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。
A．业主
B．承包商
C.工程师
D．业主和承包商共同
47.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（ ）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A．7
B．14
C．28
D．42
48.FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A．42天
B．3个月
C.6个月
D．1年半
49．FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金，属于（ ）。
A.承包商应得的工程款
B．合同价内的暂列金
C．承包商应交付的定金
D．业主应交付的预付款
50.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。
A.合同目的
B．索赔事件的性质
C．索赔起因
D．索赔的合同依据
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
51．法人应当具备的条件有（ ）。．
A.依法成立
B．有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和场所
52·下列选项中，（ ）属于合同法律关系客体中的智力成果。
A．借款合同
B．施工安装
C．勘察设计
D．计算机软件
E．专利权
53．缔约过失责任的构成应具备（ ）等条件。
A．一方有损失
B．当事人有过错
C．合同尚未成立
D．合同已经成立
E．当事人未按合同约定履行义务
54．在《中华人民共和国担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有（ ）。
A．保证
B．抵押
C．动产质押
D．留置
E．定金
55．《中华人民共和国合同法》规定，采用合同形式的不要式原则的理由是（ ）。
A．合同本质对合同形式不作要求
B．市场经济要求不应对合同形式进行限制
C．电子技术对合同形式的影响
D．合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式
E．国际公约要求不应对合同形式进行限制
56．施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤
销权。其撤销权消灭的情形有（ ）。
A．甲自知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权
B．甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
C．甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
D．甲自订立合同之日起l年内没有行使撤销权
E．甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
57．当事人提出证据证明裁决有（ ）等情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A．裁决没有仲裁协议的
B．裁决所根据的证据是伪造的
C．裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决的
D．裁决的事项属于仲裁协议范围的
E．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
58．为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足（ ）等要求。
A．有组织开标、评标、定标的能力
B．有技术资料能满足招标投标的能力
C．有审查投标单位资质的能力
D．有组织编制招标文件的能力
E．有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
59．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列选项中，必须进行招标的项目
有（ ）。
A．国家投资、融资的项目
B．使用国际组织或者外国政府贷款的项目
C．施工单项合同估算价在150万元人民币以上
D．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
E．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
60．在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序的目的是（ ）。
A．让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件及周围环境条件
B．保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求
C．减小评标的工作量
D．避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任
E．让潜在投标人获得招标信息
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．设计资历和社会信誉
B．设计进度快慢
C．设计方案的优劣
D．招标单位能力的高低
E．投入产出经济效益比较
62．评标委员会是由（ ）组成的。
A．技术专家
B．经济专家
C．招标人的代表
D．投标人的代表
E．招标人上级主管代表
63．一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于（ ）的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。
A．涉及公共安全
B．技术复杂
C．国家投资、融资
D．缺乏经验
E．改建、扩建
64．下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是（ ）。
A．监理辅助人员的工资
B．为招揽业务而支出的广告费
C．管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资
D．用于工程监理人员的差旅费、补助费
E．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
65．与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是（ ）。
A．发包的工作内容明确、具体
B．评标时不过分追求投标价的高低
C．各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
D．投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步
方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价
E．开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投
标人自己说明投标方案的基本构思和意图
66．设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因
是（ ）。
A．设计人的工作
B．委托任务范围内的设计变更
C．承包人原因的重大设计变更
D．发包人原因的重大设计变更
E．委托其他设计单位完成的变更
67．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要
有（ ）。
A．发包人延误支付
B．设计错误
C．审批工作的延误
D．不可抗力事件的影响
E．因发包人原因要求解除合同
68．依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设行政主管机关对施工合同的监督管理主要表现在（ ）。
A．颁布规章
B．对建设工程的实体质量进行监督
C．对工程参建各方主体质量行为进行监督
D．批准工程项目的建设，
E．对建设活动实施监督
69．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）等方面向承包人发出变更通知。
A．改变有关工程的施工时间和顺序
B．改变有关工程款的预算
C．增减合同中约定的工程量
D．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
E．提交工程量报告的时间和顺序
70．建设工程施工合同的特点体现在（ ）。
A．合同标的的特殊性
B．合同履行期限的暂时性
C．合同履行期限的长期性
D．合同内容的单一性
E．合同内容的复杂性
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．延误的工期相应顺延
B．工程所需清理、修复费用，由承包人承担
C．承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D．承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
E．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由
发包人承担
72．质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为的监督，主要包括（ ）。
A．制订监理规划，并按照监理规划进行监理
B．现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式
C．工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实
D．工程项目报建审批手续齐全
E．有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
73．根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更的，（ ）。
A．应提前28天以书面形式向承包人发出变更通知
B．变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位提供变更的相应图纸和说明
C．变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门
重新审查批准
D．因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应
顺延
E．工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要
求，进行所需的变更
74．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，确定变更价款应遵循的原则有（ ）。
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师
确认后执行
D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师
确认后执行
E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人共同协商确定
75．在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是（ ）。
A．按颁布的国家标准执行
B．无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
C．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
D．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行
E．采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
76．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列关于设备试车中双方责任的表述，正确的是（ ）。
A．由于设计原因试车达不到验收要求的，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部
费用和追加合同价款，工期相应顺延
B．由于设计原因试车达不到验收要求的，设计单位承担修改设计、拆除及重新安装的全
部费用和追加合同价款，工期不予顺延
C．由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承
包人负责拆除或重新安装
D．由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担
重新安装和试车的费用，工期不予顺延
E．由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或
重新购置、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延
77．在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（ ）。
A．分包合同的工作内容不同
B．选择分包单位的权利不同
C．工程师对分包商利益的保护不同
D．工程款的支付开支项目不同
E．承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
78．依据FIDIC《施工合同条件》规定，合同担保中由于无条件保函对承包商而言风险较大，因此，通用条件中明确规定了（ ）等情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。
A．由于承包商的严重违约行为，业主终止合同
B．缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
C．按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
D．缺陷通知期内工程师接到业主修补缺陷通知后42天内组织派人修补
E．专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履
约保函有效期而未延长
79．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对某些项目的工程量清单中包括“暂列金额”款项的理解，正确的有（ ）。
A．是业主方的备用金
B．可作为意外用途的开支
C．不包含在合同价格之内
D．支付时无须业主同意
E．用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
80．在建设工程索赔中，工程师及时作出决定、处理索赔的意义在于（ ）。
A．可以减少承包人的索赔概率
B．防止干扰事件影响的扩大
C．不及时行事会造成索赔解决的困难
D．不及时行事会损害工程整体效益和违背工程总目标
E．不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题