单项选择题（1-10）：2013年监理工程师《建设工程合同管
本文导航
的是（ ）。
A．先履行抗辩权
B．同时履行抗辩权
C．后履行抗辩权
D．终止履行抗辩权
12．经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（ ）的规定。
A．债权转让
B．债务承担
C．债务人向第三人履行债务
D．由第三人向债权人履行债务
13．缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）。
A．合同尚未成立
B．缔约一方受有损失
C．缔约当事人有过错
D．违反先合同义务
14．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。
A．仲裁条款无效，由人民法院解决争议
B．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式．
C．仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议
D．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
15．对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起（ ）内，可以请求仲裁补正。
A．15日
B．30日
C．3个月
D．6个月
16．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。
A．3月20日
B．3月30日
C．4月25日
D．4月30日
17．对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。
A．不再进入评标
B．在初评阶段予以淘汰
C．不予淘汰，允许投标人重新报价
D．不予淘汰，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、补正
18．建设工程招标阶段，投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，
招标人对（ ）。
A．某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人
B．某一投标人所提问题的回答，都必须以口头形式做出
C．某一投标人所提问题的回答，必须说明问题的来源
D．某一投标人所提问题的回答，必须以书面形式发送给每一位投标人
19．建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是（ ）。
A．需要设置资格预审程序
B．投标竞争的激烈程度相对较差
C．评标的工作量较大
D．所需招标时间长、费用高
20．监理人应完成的监理工作中，（ ）是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
A．附加工作
B．额外工作
C．委托工作
D．有效工作
A．企业总体能力是否适合招标工程
B．投标书的报价是否低于成本
C．是否具有编写投标书的能力
D．投标书是否实质性响应招标文件
22．为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工
图设计招标，不单独进行（ ）招标。
A．勘察
B．技术设计
C．初步设计
D．施工图设计
23．发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期（ ）天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A．14
B．27
C．30
D．42
24．工程施工需要中断主要公路交通5天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理
相关的批准手续，按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理单位完成的此项
工作属于（ ）。
A．正常监理工作
B．变更监理工作
C．附加监理工作
D．额外监理工作
25．监理人在应当获得监理酬金之日起（ ）天内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合
同通知。
A．15
B．30
C．42
D．60
26．根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，中外合资、合作、外商独资的建设工程，其监理收费（ ）。
A．按照监理工程概预算的百分比计收
B．按照参与监理工作的年度平均人数计收
C．由委托人和监理人按商定的方法计收
D．参照国际标准协商确定
27．依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是（ ）。
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充
B．发包人经原建设工程设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人的设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设
计单位修改，然后经有关部门审批后使用
28．在建设工程委托监理合同的履行过程中，监理工作的范围或内容予以增加的，（ ）。
A．双方应在协商一致的基础上修改原合同
B．双方应按实际增加工作的天数计算补偿金额
C．双方应另行签订补充协议并予以公证
D．双方应另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法
29．下列合同的计价方式中，灾后修复工程应采用的计价方式是（ ）。
A．固定总价合同
B．固定单价合同
C．成本加酬金合同
D．可调价格合同
30．下列选项中，（ ）是转移工程风险的重要手段。
A．工程保险
B．履约担保
C．保留金
D．滞纳金
A．设计交底
B．提供设计依据资料
C．外部协调工作
D．遵循合理设计周期的规律
32．有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是（ ）。
A．监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师
B．发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式
通知承包人
C．无须经发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务
D．施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定
的履行合同的负责人两种情况
33．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是（ ）。
A．承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
B．停工损失由承包人承担
C．工程所需清理、修复费用，由发包人承担
D．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用
于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担
34．为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，（ ）的最低质量保修期限为5年。
A．屋面防水工程
B．地基基础工程
C．设备安装工程
D．给水管道工程
35．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目使用的建筑材料和设备，（ ）。
A．只能由承包人负责
B．只能由发包人负责
C．可以由承包人负责，也可以由发包人提供全部或部分材料和设备
D．可以由承包人负责，但使用专利技术及特殊工艺的应由发包人提供
36．建设工程施工过程中，通常用于紧急工程施工，或采用新技术、新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险，采用的计价方式是（ ）。
A．固定价格合同
B．可调价格合同
C．成本加酬金合同
D．组合计价合同
37．下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是（ ）。
A．开通施工场地与城乡公共道路的通道
B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C．将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由（ ）承担。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．监理单位
39．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于分包合同特点的表述，错误的是（ ）。
A．承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同
B．分包商完成分包合同所规定工作的过程中仅对承包商承担责任
C．分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，可以向业主或承包
商提出索赔
D．分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定
相互之间的权利义务的合同
40.合同约定有工程预付款，发包人不按约定预付，且发包人收到承包人发出的预付通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后（ ）天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
A．7
B．14
C．21
D．28
A．工程师
B．人民检察院
C．争端裁决委员会
D．人民法院
42．建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前（ ）小时应通知工程师共同进行到货清点。
A．24
B．36
C．40
D．48
43．工程施工过程中承包人要求对设计图纸进行变更，未经工程师同意，承包人擅自更改或换用的，则（ ）。
A．发包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
B．承包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
C．承包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
D．发包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
45．下列选项中，应由承包商承担责任的索赔事件是（ ）。
A．工程师协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
B．分包商执行承包商代表指令错误
C．认为变更工程的估价过低
D．执行工程师指令后对补偿不满意
46．FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商与一般分包商的相同点体现在（ ）。
A．合同地位相同
B．工程款支付的开支项目相同
C．选择分包商的权利相同
D．业主对指定分包商利益保护相同
47．在可以合理补偿承包人索赔的条款中，承包商只可索赔工期和费用，不可以索赔利润的情况是（ ）。
A．变更导致竣工时间延长
B.延误发放图纸
C．施工中遇到文物和古迹
D．非承包人原因检查导致施工的延误
48．在建设工程施工索赔中，承包人可索赔的（ ）可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。
A．人工费
B．管理费
C．材料费
D．设备费
49．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的验收，工程师应以（ ）签发接收证书。
A．本该进行竣工检验日
B．工程实际移交日
C．业主实际使用日
D．缺陷通知期内补充检验通过日
50．由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本提高，则承包商有权索赔（ ）。
A．费用，但不包括工期
B．工期，但不包括费用
C．工期、费用，但不包括利润
D．工期、费用和利润
51.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两家法人企业。分立前由
于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任。以下关于本案中违约责任承担的说
法中，正确的有（ ）。
A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按约定处理
E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
52．要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有（ ）等条件。
A．要约的期限
B．内容具体确定
C．意思表示的内容往往不确定
D．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
E．不含有合同得以成立的主要内容
53．表见代理应当具备的条件有（ ），。
A．表见代理人未获得被代理人的书．面明确授权
B．表见代理人处分他人财产需经权利人追认
C.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由
D．表见代理人通过订立合同取得处分权
E．相对人善意且无过失
54．下列关于代理关系的表述，正确的是（ ）。
A．委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系
B．在建设工程中涉及的代理主要是委托代理
C．指定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式
D．依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
E．在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方
的意思表示，即可以发生授权的法律效力
55．保证担保的范围包括（ ）。
A．主债权
B．主债权的利息
C．违约金
D．损害赔偿金
E．实现债权的费用及其利息
56．合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害
时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括（ ）。
A．代位权
B．撤销权
C．否决权
D．抗辩权
E．追认权
57．关于仲裁中裁决的表述，正确的是（ ）。
A．裁决书自作出之日起发生法律效力
B．仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决
C．仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
D．裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录
E．当事人自收到裁决书之日起15天内，发现裁决书中的文字、计算错误，可以请求仲裁
庭补正
58．招标代理机构必须具备可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。
对“专家库”的要求包括（ ）等。
A．专家应是从事相关领域工作满5年并具有专业水平的技术、经济等方面的人员
B．专家应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济
等方面的人员
C．有组织编制招标文件、审查投标单位资质的专家
D．专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面
E．人员数量应能满足建立库的要求
59．编制设计要求文件应兼顾（ ）等。
A．严格性，文字表达应清楚不被误解
B．合理性，任务要求符合逻辑关系
C．完整性，任务要求全面不遗漏
D．系统性，文字表达连贯彻底
E．灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度
60．下列投标文件中，（ ）属于初评阶段应该淘汰的投标书。
A．投标附有招标人不能接受的条件
B．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的
C．没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
D．投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
E．投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求
A．邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
B．对操作或施工质量的监理和检查
C．帮助起草招标文件
D．组织现场考察
E．接受委托代理招标
62．根据《中华人民共和国合同法》规定，合同被撤销的法律后果是（ ）。
A．恢复原状
B．追缴财产、收归国有
C．返还财产
D．赔偿损失
E．排除妨碍
63．资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件包括必要合格条件和附加合格条
件两类，其中必要合格条件通常包括（ ）等具体要求。
A．财务状况
B．环境保护方针
C．法人地位
D．企业信誉
E．资质等级
64．对设计投标书投入产出经济效益比较的评审主要涉及（ ）。
A．建筑标准是否合理
B．投资估算是否超过限额
C．“三废”治理方案是否有效
D．实现该方案可能需要的外汇估算
E．先进的工艺流程可能带来的投资回报
65．发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有（ ）。
A．建筑物的设计稳定、安全、可靠
B．不存在有可能损害公共利益的其他影响
C．设计的施工图达到规定的设计深度
D．设计依据的勘察资料和数据完整、正确
E．设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范
66．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行中，设计人的违约责任包括（ ）。
A．设计错误
B．设计人延误完成设计任务
C．审批工作的延误
D．不可抗力事件的影响
E．因设计人原因要求解除合同
67．按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，合同履行过程中发生的下列款项，属于“费用”的是（ ）。
A．设计变更给承包人增加的款额
B．工程师批准承包商索赔的款项．
C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E．承包商收取的分包管理费
68．设计合同订立时，委托任务的范围包括（ ）。
A．设计范围
B．建筑物的合理使用年限设计要求
C．委托的设计阶段和内容
D．设计深度要求
E．发包人配合施工工作的要求
69．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有（ ）。
A．建筑设计
B．结构设计
C．协调专业设计
D．提出技术设计计划
E．编制技术设计文件
70．质量监督机构对合同履行的监督中，对施工单位质量行为的监督主要包括（ ）。
A．无违法分包、转包工程项目的行为
B．有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
C．按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
D．所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中所列一致，有施工承包手续及合同
E．项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书
A．工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或
试验
B．经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不
在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
C．工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
D．如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向
承包人提出延期验收要求
E．工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽
或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
72．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包合同相关事项的表述，正确的是（ ）。
A．为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函
B．不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的分包商，均不允许与业主有任何私下
约定
C．没有征得发包人同意，分包商不得将任何工程转让或分包出去
D．承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程
度应与业主按合同保障承包商的程度类似
E．任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费
用，均应由承包商给予补偿
73．在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对
材料、设备的换用，该变更（ ）。．
A．须经工程师同意
B．无须经工程师同意
C．发生的费用由发包人承担
D．未经工程师同意，发生的费用由承包人承担
E．经工程师同意，发生的费用由发包人和承包人约定承担
74．在施工过程中，虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于（ ）。
A．发包人延误支付工程款
B．后续法规政策的变化导致工程停、缓建
C．发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作
D．施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
E．同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调
75．物资采购合同中，现场交货数量的验收方法包括（ ）。
A．衡量法
B．经验鉴别法
C．理论换算法
D．查点法
E．物理试验法
76．下列选项中，关于材料采购合同中供货方交货数量与合同不符时的处理方式，正确的
是（ ）。
A．交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时，可在承付期内拒付多交部分的货
款和运杂费
B．交付的数量多于合同规定，且合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分
C．交付的数量多于合同规定，且双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责
保管，然后将详细情况和处理意见在到货后15天内通知对方
D．当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关合法证明在承付期内可以拒付少交部分
货款
E．当交付的数量少于合同规定时，采购方应在到货后的l5天内将详情和处理意见通知
对方
77．由于工程变更属予合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情
况，在认为必要时就（ ）等方面发布变更指令。
A．对合同中任何工作工程量的改变
B．将承包范围内的工作变更给其他承包商开展
C．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
D．任何工作质量或其他特性的变更
E．改变原定的施工顺序或时间安排
78．工程师为预防和减少索赔应做到（ ）。
A．尽量为承包人提供力所能及的帮助
B．做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C．正确理解合同规定
D．对索赔报告进行反复审查．
E．建立和维护工程师处理合同事务的威信
79．建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为（ ）。
A．工期索赔
B．工程变更索赔
C．工程延误索赔
D．意外风险和不可预见因素索赔
E．费用索赔
80．FIDIC《施工合同条件》中，根据引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能同时给予合理补偿费用和利润的情况有（ ）。
A.业主提前占用工程
B．变更导致竣工时间的延长
C．非承包人原因检验导致施工的延误
D．业主办理的保险未能从保险公司获得补偿的部分
E．承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误
二、多项选择题
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
系列汇总：2013年监理工程师《建设工程合同管理》考前预测试卷4套
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
1．某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出一项认可要求，建设单位代表给予签字认可。这一认可
的法律后果应由（ ）承担。
A．建设单位与施工单位
B．建设单位与项目经理
C．建设单位代表与施工单位
D．施工单位与项目经理
2．下列财产中，不得作为抵押物的是（ ）。
A．土地所有权
B．抵押人所有的机器、交通运输工具
C．抵押人依法有权处分的国有土地使用权
D．抵押人所有的房屋和其他地上定着物
3．建筑工程一切险的保险人对（ ）造成的损失和费用负责赔偿。
A．盘点时发现的短缺
B．设计错误
C．不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D．自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因
4．在国外，建设工程一切险的投保人一般是（ ）。
A．发包人
B.承包人
C．业主
D．监理单位
5．合同鉴证是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其（ ），并督促当事人双方认真履行的法律制度。
A．合理性和合法性
B．科学性和合理性
C．真实性和合法性
D．真实性和合理性
6．当事人双方既约定违约金又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。
A．只能采用违约金
B．由违约一方选择采用违约金或定金
C．由非违约方选择采用违约金或定金
D．同时采用违约金和定金
7．甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据《中
华人民共和国合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。
A．无效
B．可撤销
C．效力待定
D．可变更
8．某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则（ ）。
A．运费由施工承包商承担
B．运费由供货商承担
C．供应商应通知采购方自提
D．运费由施工承包商和供货商各承担一半
9．下列合同形式中，不属于书面合同形式的是（ ）。
A．传真
B．公证
C．信件
D．电子邮件
10．在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。
A．解除合同，但应当通知对方
B．解除合同，无须通知对方
C．撤销合同，但应当通知对方
D．撤销合同，无须通知对方
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
的是（ ）。
A．先履行抗辩权
B．同时履行抗辩权
C．后履行抗辩权
D．终止履行抗辩权
12．经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（ ）的规定。
A．债权转让
B．债务承担
C．债务人向第三人履行债务
D．由第三人向债权人履行债务
13．缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）。
A．合同尚未成立
B．缔约一方受有损失
C．缔约当事人有过错
D．违反先合同义务
14．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。
A．仲裁条款无效，由人民法院解决争议
B．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式．
C．仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议
D．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
15．对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起（ ）内，可以请求仲裁补正。
A．15日
B．30日
C．3个月
D．6个月
16．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。
A．3月20日
B．3月30日
C．4月25日
D．4月30日
17．对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（ ）。
A．不再进入评标
B．在初评阶段予以淘汰
C．不予淘汰，允许投标人重新报价
D．不予淘汰，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、补正
18．建设工程招标阶段，投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，
招标人对（ ）。
A．某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人
B．某一投标人所提问题的回答，都必须以口头形式做出
C．某一投标人所提问题的回答，必须说明问题的来源
D．某一投标人所提问题的回答，必须以书面形式发送给每一位投标人
19．建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是（ ）。
A．需要设置资格预审程序
B．投标竞争的激烈程度相对较差
C．评标的工作量较大
D．所需招标时间长、费用高
20．监理人应完成的监理工作中，（ ）是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
A．附加工作
B．额外工作
C．委托工作
D．有效工作
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
A．企业总体能力是否适合招标工程
B．投标书的报价是否低于成本
C．是否具有编写投标书的能力
D．投标书是否实质性响应招标文件
22．为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工
图设计招标，不单独进行（ ）招标。
A．勘察
B．技术设计
C．初步设计
D．施工图设计
23．发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期（ ）天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A．14
B．27
C．30
D．42
24．工程施工需要中断主要公路交通5天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理
相关的批准手续，按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理单位完成的此项
工作属于（ ）。
A．正常监理工作
B．变更监理工作
C．附加监理工作
D．额外监理工作
25．监理人在应当获得监理酬金之日起（ ）天内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合
同通知。
A．15
B．30
C．42
D．60
26．根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，中外合资、合作、外商独资的建设工程，其监理收费（ ）。
A．按照监理工程概预算的百分比计收
B．按照参与监理工作的年度平均人数计收
C．由委托人和监理人按商定的方法计收
D．参照国际标准协商确定
27．依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是（ ）。
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充
B．发包人经原建设工程设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人的设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设
计单位修改，然后经有关部门审批后使用
28．在建设工程委托监理合同的履行过程中，监理工作的范围或内容予以增加的，（ ）。
A．双方应在协商一致的基础上修改原合同
B．双方应按实际增加工作的天数计算补偿金额
C．双方应另行签订补充协议并予以公证
D．双方应另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法
29．下列合同的计价方式中，灾后修复工程应采用的计价方式是（ ）。
A．固定总价合同
B．固定单价合同
C．成本加酬金合同
D．可调价格合同
30．下列选项中，（ ）是转移工程风险的重要手段。
A．工程保险
B．履约担保
C．保留金
D．滞纳金
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
A．设计交底
B．提供设计依据资料
C．外部协调工作
D．遵循合理设计周期的规律
32．有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是（ ）。
A．监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师
B．发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式
通知承包人
C．无须经发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务
D．施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定
的履行合同的负责人两种情况
33．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是（ ）。
A．承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
B．停工损失由承包人承担
C．工程所需清理、修复费用，由发包人承担
D．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用
于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担
34．为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，（ ）的最低质量保修期限为5年。
A．屋面防水工程
B．地基基础工程
C．设备安装工程
D．给水管道工程
35．根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目使用的建筑材料和设备，（ ）。
A．只能由承包人负责
B．只能由发包人负责
C．可以由承包人负责，也可以由发包人提供全部或部分材料和设备
D．可以由承包人负责，但使用专利技术及特殊工艺的应由发包人提供
36．建设工程施工过程中，通常用于紧急工程施工，或采用新技术、新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险，采用的计价方式是（ ）。
A．固定价格合同
B．可调价格合同
C．成本加酬金合同
D．组合计价合同
37．下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是（ ）。
A．开通施工场地与城乡公共道路的通道
B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C．将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由（ ）承担。
A．承包人
B．发包人
C．工程师
D．监理单位
39．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于分包合同特点的表述，错误的是（ ）。
A．承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同
B．分包商完成分包合同所规定工作的过程中仅对承包商承担责任
C．分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，可以向业主或承包
商提出索赔
D．分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定
相互之间的权利义务的合同
40.合同约定有工程预付款，发包人不按约定预付，且发包人收到承包人发出的预付通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后（ ）天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
A．7
B．14
C．21
D．28
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
A．工程师
B．人民检察院
C．争端裁决委员会
D．人民法院
42．建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前（ ）小时应通知工程师共同进行到货清点。
A．24
B．36
C．40
D．48
43．工程施工过程中承包人要求对设计图纸进行变更，未经工程师同意，承包人擅自更改或换用的，则（ ）。
A．发包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
B．承包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
C．承包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
D．发包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
45．下列选项中，应由承包商承担责任的索赔事件是（ ）。
A．工程师协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
B．分包商执行承包商代表指令错误
C．认为变更工程的估价过低
D．执行工程师指令后对补偿不满意
46．FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商与一般分包商的相同点体现在（ ）。
A．合同地位相同
B．工程款支付的开支项目相同
C．选择分包商的权利相同
D．业主对指定分包商利益保护相同
47．在可以合理补偿承包人索赔的条款中，承包商只可索赔工期和费用，不可以索赔利润的情况是（ ）。
A．变更导致竣工时间延长
B.延误发放图纸
C．施工中遇到文物和古迹
D．非承包人原因检查导致施工的延误
48．在建设工程施工索赔中，承包人可索赔的（ ）可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。
A．人工费
B．管理费
C．材料费
D．设备费
49．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的验收，工程师应以（ ）签发接收证书。
A．本该进行竣工检验日
B．工程实际移交日
C．业主实际使用日
D．缺陷通知期内补充检验通过日
50．由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本提高，则承包商有权索赔（ ）。
A．费用，但不包括工期
B．工期，但不包括费用
C．工期、费用，但不包括利润
D．工期、费用和利润
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
51.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两家法人企业。分立前由
于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任。以下关于本案中违约责任承担的说
法中，正确的有（ ）。
A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按约定处理
E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
52．要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有（ ）等条件。
A．要约的期限
B．内容具体确定
C．意思表示的内容往往不确定
D．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
E．不含有合同得以成立的主要内容
53．表见代理应当具备的条件有（ ），。
A．表见代理人未获得被代理人的书．面明确授权
B．表见代理人处分他人财产需经权利人追认
C.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由
D．表见代理人通过订立合同取得处分权
E．相对人善意且无过失
54．下列关于代理关系的表述，正确的是（ ）。
A．委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系
B．在建设工程中涉及的代理主要是委托代理
C．指定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式
D．依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
E．在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方
的意思表示，即可以发生授权的法律效力
55．保证担保的范围包括（ ）。
A．主债权
B．主债权的利息
C．违约金
D．损害赔偿金
E．实现债权的费用及其利息
56．合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害
时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括（ ）。
A．代位权
B．撤销权
C．否决权
D．抗辩权
E．追认权
57．关于仲裁中裁决的表述，正确的是（ ）。
A．裁决书自作出之日起发生法律效力
B．仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决
C．仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
D．裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录
E．当事人自收到裁决书之日起15天内，发现裁决书中的文字、计算错误，可以请求仲裁
庭补正
58．招标代理机构必须具备可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。
对“专家库”的要求包括（ ）等。
A．专家应是从事相关领域工作满5年并具有专业水平的技术、经济等方面的人员
B．专家应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济
等方面的人员
C．有组织编制招标文件、审查投标单位资质的专家
D．专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面
E．人员数量应能满足建立库的要求
59．编制设计要求文件应兼顾（ ）等。
A．严格性，文字表达应清楚不被误解
B．合理性，任务要求符合逻辑关系
C．完整性，任务要求全面不遗漏
D．系统性，文字表达连贯彻底
E．灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度
60．下列投标文件中，（ ）属于初评阶段应该淘汰的投标书。
A．投标附有招标人不能接受的条件
B．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的
C．没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
D．投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
E．投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
A．邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
B．对操作或施工质量的监理和检查
C．帮助起草招标文件
D．组织现场考察
E．接受委托代理招标
62．根据《中华人民共和国合同法》规定，合同被撤销的法律后果是（ ）。
A．恢复原状
B．追缴财产、收归国有
C．返还财产
D．赔偿损失
E．排除妨碍
63．资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件包括必要合格条件和附加合格条
件两类，其中必要合格条件通常包括（ ）等具体要求。
A．财务状况
B．环境保护方针
C．法人地位
D．企业信誉
E．资质等级
64．对设计投标书投入产出经济效益比较的评审主要涉及（ ）。
A．建筑标准是否合理
B．投资估算是否超过限额
C．“三废”治理方案是否有效
D．实现该方案可能需要的外汇估算
E．先进的工艺流程可能带来的投资回报
65．发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有（ ）。
A．建筑物的设计稳定、安全、可靠
B．不存在有可能损害公共利益的其他影响
C．设计的施工图达到规定的设计深度
D．设计依据的勘察资料和数据完整、正确
E．设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范
66．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行中，设计人的违约责任包括（ ）。
A．设计错误
B．设计人延误完成设计任务
C．审批工作的延误
D．不可抗力事件的影响
E．因设计人原因要求解除合同
67．按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，合同履行过程中发生的下列款项，属于“费用”的是（ ）。
A．设计变更给承包人增加的款额
B．工程师批准承包商索赔的款项．
C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E．承包商收取的分包管理费
68．设计合同订立时，委托任务的范围包括（ ）。
A．设计范围
B．建筑物的合理使用年限设计要求
C．委托的设计阶段和内容
D．设计深度要求
E．发包人配合施工工作的要求
69．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有（ ）。
A．建筑设计
B．结构设计
C．协调专业设计
D．提出技术设计计划
E．编制技术设计文件
70．质量监督机构对合同履行的监督中，对施工单位质量行为的监督主要包括（ ）。
A．无违法分包、转包工程项目的行为
B．有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
C．按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
D．所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中所列一致，有施工承包手续及合同
E．项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
A．工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或
试验
B．经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不
在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
C．工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
D．如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向
承包人提出延期验收要求
E．工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽
或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
72．根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包合同相关事项的表述，正确的是（ ）。
A．为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函
B．不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的分包商，均不允许与业主有任何私下
约定
C．没有征得发包人同意，分包商不得将任何工程转让或分包出去
D．承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程
度应与业主按合同保障承包商的程度类似
E．任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费
用，均应由承包商给予补偿
73．在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对
材料、设备的换用，该变更（ ）。．
A．须经工程师同意
B．无须经工程师同意
C．发生的费用由发包人承担
D．未经工程师同意，发生的费用由承包人承担
E．经工程师同意，发生的费用由发包人和承包人约定承担
74．在施工过程中，虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于（ ）。
A．发包人延误支付工程款
B．后续法规政策的变化导致工程停、缓建
C．发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作
D．施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
E．同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调
75．物资采购合同中，现场交货数量的验收方法包括（ ）。
A．衡量法
B．经验鉴别法
C．理论换算法
D．查点法
E．物理试验法
76．下列选项中，关于材料采购合同中供货方交货数量与合同不符时的处理方式，正确的
是（ ）。
A．交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时，可在承付期内拒付多交部分的货
款和运杂费
B．交付的数量多于合同规定，且合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分
C．交付的数量多于合同规定，且双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责
保管，然后将详细情况和处理意见在到货后15天内通知对方
D．当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关合法证明在承付期内可以拒付少交部分
货款
E．当交付的数量少于合同规定时，采购方应在到货后的l5天内将详情和处理意见通知
对方
77．由于工程变更属予合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情
况，在认为必要时就（ ）等方面发布变更指令。
A．对合同中任何工作工程量的改变
B．将承包范围内的工作变更给其他承包商开展
C．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
D．任何工作质量或其他特性的变更
E．改变原定的施工顺序或时间安排
78．工程师为预防和减少索赔应做到（ ）。
A．尽量为承包人提供力所能及的帮助
B．做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C．正确理解合同规定
D．对索赔报告进行反复审查．
E．建立和维护工程师处理合同事务的威信
79．建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为（ ）。
A．工期索赔
B．工程变更索赔
C．工程延误索赔
D．意外风险和不可预见因素索赔
E．费用索赔
80．FIDIC《施工合同条件》中，根据引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能同时给予合理补偿费用和利润的情况有（ ）。
A.业主提前占用工程
B．变更导致竣工时间的延长
C．非承包人原因检验导致施工的延误
D．业主办理的保险未能从保险公司获得补偿的部分
E．承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：
二、多项选择题
