单项选择题（1-10）：2013年监理工程师《建设工程合同管
本文导航
1．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是（ ）。
A．企业分立
B．法定代表人更换
C．对外投资
D．公司破产
2．动产（ ）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A．抵押
B．质押
C．留置
D．提存
3．下列组织中，具有保证人资格的是（ ）。
A．国家机关
B．幼儿园、医院
C．具有代为清偿债务能力的公民
D．企业法人的分支机构、职能部门
4．保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之
日起（ ）。
A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年
5．有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是（ ）。
A．附生效期限的合同，自期限届至时失效
B．附终止期限合同，自期限届满时失效
C．附生效条件的合同，自条件成就时失效
D．附解除条件的合同，自条件成就时生效
6．对无效合同的免责条款理解不正确的是（ ）。
A．造成对方人身伤害的免责条款无效
B．因过失造成对方财产损失的免责条款无效
C．因故意造成对方财产损失的免责条款无效
D．合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款
7．关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是（ ）。
A．合同中约定了履行的顺序
B．对方的对价给付是可能履行的义务
C．由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
8．下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是（ ）。
A．故意隐瞒标的物的瑕疵
B．施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C．代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D．假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
9．下列合同中，属于单务合同的是（ ）。
A．借款合同
B．赠与合同
C．保管合同
D．居间合同
10．M公司授权某采购员到N公司采购电脑，但该采购员用盖有M公司公章的空白合同文本与N公司订立了购买电视机的合同，则该合同（ ）。
A．有效，由M公司向N公司支付货款
B．有效，由采购员向N公司支付货款
C．无效，由采购员向N公司支付货款
D．无效，M公司退货，N公司的损失自行承担
A．原价格
B．新价格
C．订立地的市场价格
D．交付地的市场价格
12．建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由（ ）人民法院管辖。
A．原告住所地
B．被告住所地
C．工程所在地
D．合同签订地
13．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时（ ）。
A．要约生效
B．承诺生效
C．合同生效
D．合同成立
14．材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为（ ）。
A．效力待定合同
B．有效合同
C．无效合同
D．可变更、可撤销合同
15．人民法院应当在受理撤销裁决申请之El起（ ）内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A．15天
B．30天
C．2个月
D．6个月
16．建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是（ ）。
A．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B．确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
C．招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
D．中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作
实质性修改
17．非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有
关的报酬，以保证监理行为的（ ）。
A．公正性
B．系统性
C．完整性
D．合法性
18．某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。
A．可以自行招标，且无须备案
B．可以自行招标，但应当备案
C．必须进行公开招标
D．必须委托中介机构代理招标
19．监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条
款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是（ ）。
A．奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率
B．奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
C．奖励金额=工程监理酬金×报酬比率
D．奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率
20．投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封
B．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
C．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议
D．投标人在投标有效期内撤销投标书
A．无需通知债务人
B．无需通知债务人，但当事人另有约定的除外
C．应当通知债务人，但无需征得债务人的同意
D．应当通知债务人，且必须征得债务人的同意
22．下列选项中，可以不进行招标的项目是（ ）。
A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上
B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上
C．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
D．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
23．正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是（ ）。
A．办公设施费
B．交通费、差旅费
C．公司使用的水、电、气费用
D．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
24．合同管理涉及的有关各方按照（ ）订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。
A．公证原则
B．诚实信用原则
C．科学原则
D．自愿原则
25．发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是（ ）。
A．工程勘察资料
B．设计依据的标准
C．城市规划许可文件
D．经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
26．下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是（ ）。
A．修正初步设计
B．建筑设计
C．设备设计
D．工艺设计
27．建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是（ ）。
A．解决施工中出现的设计问题
B．保护设计人的知识产权
C．保证设计质量
D．对外商的设计资料进行审查
28．根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由（ ）组织鉴定和验收。
A．发包人
B．承包人
C．监理单位
D．设计单位
29．在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，
（ ）应负责对该设计资料进行审查。
A．发包人
B．监理人
C．设计人
D．承包人
30．施工合同是建设工程合同的一种，它是（ ），在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
A．单务有偿合同
B．诺成合同
C．双务有偿合同
D．实践合同
A．退还定金
B．双倍返还定金
C．退还定金并赔偿发包人损失
D．支付设计费的2％的违约金
32．建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，与一般工业产品的生产相比工期都较长，这体现的是建设工程施工合同（ ）的特点。
A．标的的特殊性
B．内容的复杂性
C．履行期限的长期性
D．主体的特定性
33．建设工程施工过程中，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述，有误的是（ ）。
A．大宗建筑材料应进行必要的抽样检验
B．清点的工作包括外观质量检查
C．发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
D．发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量
负责
34．建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的
是（ ）。
A．由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商
B．工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人
负责修复、拆除或重新采购
C．承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承
包人承担
D．采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得
使用，检验或试验费用由发包人承担
35．发包人收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
A．7
B．14
C．28
D．35
36．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。
A．发包人承担
B．承包人承担
C．工程师承担
D．发包人和承包人共同分担
37．建设工程施工合同价款中，（ ）指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
A．追加合同价款
B．固定合同价款
C．费用
D．可调价格合同
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，是（ ）的义务。
A．承包人
B．发包人
C．监理人
D．设计人
39．下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是（ ）。
A．经过工程师签认后才可以使用
B．工程师对承包人的设计认可后，则解除承包人的设计责任
C．有些情况下承包人享有专利权的施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部
分施工图的设计
D．在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审
查程序批准的设计文件提交工程师审核
40．建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人（ ）。
A．无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延
B．无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延
C．应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延
D．应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
人验收，供应商就将水泥卸于施工现场。使用前发现水泥数量出现大量短缺，则该损失应
由（ ）承担。
A．发包人
B．承包人
C．水泥供应商
D．监理单位
42．材料采购合同履行过程中，发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间的，
由（ ）。
A．供货商承担因此发生的保管费用
B．发包人承担因此发生的保管费用
C．监理工程师承担相应的追加合同价款
D．承包人承担相应的追加合同价款
43．建设工程施工过程中，承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。
A．24小时
B．48小时
C．7天
D．14天
44．根据FIDIC《施工合同条件》规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件中，（ ）包括对招标文件及合同条款的确认文件。
A．中标函
B．投标函
C．合同协议书
D．合同专用条件
45．某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于l0月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工
检验，则该工程的竣工日为（ ）。
A．10月20日
B．10月10日
C．10月13日
D．10月30日
46．FIDIC《施工合同条件》专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在0．03％～
0．2％合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价
的（ ）。
A．8％
B．10％
C．15％
D．20％
47．根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是（ ）。
A．工期、费用和利润
B．工期、费用，不能索赔利润
C．工期，不能索赔费用和利润
D．费用，不能索赔工期和利润
48．索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
A．7
B．14
C．28
D．56
49．根据FIDIC《施工合同条件》规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。
A．增加的费用和工期延误责任均由承包人承担
B．增加的费用和工期延误责任均由发包人承担
C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
50．按索赔目的分类，施工索赔可分为工期索赔和（ ）。
A．费用索赔
B．工程延误索赔
C．工程变更索赔
D．工程加速索赔
51．指定代理或法定代理关系的终止原因包括（ ）。
A．代理期间届满
B．被代理人或代理人死亡
C．被代理人取得或者恢复民事行为能力
D．监护关系消灭
E．指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
52．下列关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移
C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有
E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
53．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于合同变更的表述，正确的有（ ）。
A．变更必须采用书面形式
B．当事人可以将合同转让给他人
C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
E．变更的条款对当事人双方有约束力
54．合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是（ ）。
A．有利于和解协议的执行
B．双方当事人均受和解协议的约束
C．简便易行，能经济、及时地解决纠纷
D．是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
E．有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
55．建设工程合同中，承诺应具备的条件有（ ）。
A．只能向要约人做出
B．必须由受要约人做出
C．承诺必须在承诺期限内发出．
D．承诺的内容应当与要约的内容一致
E．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
56．以下有关要约的撤回与撤销的叙述，正确的是（ ）。
A．要约人确定承诺期限的要约可以撤销
B．撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达
C．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达
D．撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达
E．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约
不得撤销
57．合同当事人之间出现合同纠纷并采用仲裁方式解决纠纷的，应当达成仲裁协议。仲裁协
议应包括的内容有（ ）。
A．请求仲裁的意思表示
B．仲裁事项
C．选定的仲裁委员会名单
D．选定的仲裁委员会
E．仲裁庭的开庭方式
58．如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（ ）有权变更或者撤销合同。
A．公证机构
B．人民检察院
C．人民法院
D．仲裁机构
E．人民政府
59．招标代理机构应具备的基本条件包括（ ）。
A．有从事招标代理业务的营业场所
B．有能够编制投标文件的专业力量
C．有从事招标代理机构的相应资金
D．与国家机关不存在隶属关系
E．有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
60．建设工程招标阶段的主要工作内容包括（ ）。
A．资格预审
B．现场考察
C．办理招标备案
D．解答投标人的质疑
E．发布招标公告
A．发布招标公告
B．解答投标人的质疑
C．选择招标方式
D．办理招标备案
E．编制招标有关文件
62．根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计招标文件的主要内容包括（ ）。
A．合同的主要条件
B．设计依据资料
C．设计依据文件
D．项目说明书
E．结构设计方面的要求
63．邀请招标的优点包括（ ）。
A．节约招标费用和节省时间
B．不需要发布招标公告和设置资格预审程序．
C．可以减小合同履行过程中承包方违约的风险
D．评标的工作量较大
E．所需招标时间长、费用高
64．关于监理人的责任限度的表述，正确的是（ ）。
A．监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责
B．监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任
C．监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损
失的赔偿责任
D．监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担连带责任
E．监理入不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
65．根据《中华人民共和国招标投标法》规定，资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知主要包括（ ）。
A．招标工程概况
B．工作范围介绍
C．对投标人的基本要求
D．投标文件的比选规则
E．指导投标人填写资格预审文件的有关说明
66．金融机构对施工合同的管理，是通过对（ ）进行的。
A.到位资金管理
B．信贷管理
C．经济发展计划管理
D．结算管理
E．当事人的账户管理
67．按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，应由（ ）协商解决。
A．发包人
B．承包人
C．监理工程师
D．设计单位负责人
E．勘察单位负责人
68．依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人的责任包括（ ）。
A．提供设计依据资料
B．提供必要的现场工作条件
C．外部协调工作
D．保证设计质量
E．遵循合理设计周期的规律
69．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，施工图设计文件应当满足（ ）的需要，并注明建设工程合理使用年限。
A．施工
B．设计费用
C，设备材料采购
D．现场环境
E．非标准设备制作
70．不具备建设项目申请施工许可证条件的有（ ）。
A．未办理建筑工程用地批准手续
B．建设资金未落实
C．已经确定施工企业．
D．在城市规划区的建筑工程，未取得建设工程规划许可证
E．施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
A．设计变更和工程量增加
B．由于承包人的失误导致l周内停水、停电造成停工累计超过8小时
C．承包人原因不能按专用条款的约定时间开工
D．发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行
E．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
72．质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，主体结构工程抽查的主要内容包
括（ ）。
A．工程观感质量
B．混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量
C．分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录
D．质量保证及见证取样送检检测资料
E．结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测
73．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）向承包人发出变更通知。
A．增减合同中约定的工程量
B．改变部分工程的合同价款
C．改变有关工程的施工时间和顺序
D．更改工程有关部分的基线和位置
E．更改工程有关部分的标高和尺寸
74．变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括（ ）等。
A．承包商在等待答复期间，不应延误任何工作
B．承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交变更部分工程的承包商的文件
C．承包商的文件必须符合规范和图纸的要求
D．在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件及操作和维修
手册
E．承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程预期
目的
75．FIDIC《施工合同条件》中对争端裁决委员会成员的要求有（ ）。
A．对承包合同的履行有经验
B．能够在业主或承包商的项目部担任技术顾问
C．在合同的解释方面有经验
D．由行业协会指定
E．能流利地使用合同中规定的交流语言
76．有关材料采购合同中供货方运输责任的说法，正确的是（ ）。
A．供货方应按合同约定的标准对产品进行包装
B．供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物
C．凡因包装不符合规定而造成货物在运输过程中损坏或灭失，均由供货方负责赔偿
D．供货方未经对方同意变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用
E．供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人
外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金
77．根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工进度计划的内容一般包括（ ）。
A．每个指定分包商施工各阶段的安排
B．承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量
C．实际进度与计划进度的对比
D．合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
E．保证计划实施的说明文件
78．依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商认为如果采纳其建议将可能（ ）时，承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。
A．加速完工
B．为业主带来其他利益
C．为承包商带来经济效益
D．降低业主实施、维护或运行工程的费用
E．对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
79．工程师对索赔报告的审查主要包括（ ）等方面。
A．事态调查
B．损害事件原因分析
C．实际损失分析
D．分析索赔理由
E，确定合理的补偿额
80．索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理任务包括（ ）。
A．与发包人协商补偿费用
B．在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
C．公平合理地处理和解决索赔
D．预测和分析导致索赔的原因和可能性
E．通过有效的合同管理减少索赔事件发生
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
报名参加2013年监理工程师网校通过率高，考试不过2014年免费重学！
系列汇总：2013年监理工程师《建设工程合同管理》考前预测试卷4套
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
1．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是（ ）。
A．企业分立
B．法定代表人更换
C．对外投资
D．公司破产
2．动产（ ）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A．抵押
B．质押
C．留置
D．提存
3．下列组织中，具有保证人资格的是（ ）。
A．国家机关
B．幼儿园、医院
C．具有代为清偿债务能力的公民
D．企业法人的分支机构、职能部门
4．保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之
日起（ ）。
A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年
5．有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是（ ）。
A．附生效期限的合同，自期限届至时失效
B．附终止期限合同，自期限届满时失效
C．附生效条件的合同，自条件成就时失效
D．附解除条件的合同，自条件成就时生效
6．对无效合同的免责条款理解不正确的是（ ）。
A．造成对方人身伤害的免责条款无效
B．因过失造成对方财产损失的免责条款无效
C．因故意造成对方财产损失的免责条款无效
D．合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款
7．关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是（ ）。
A．合同中约定了履行的顺序
B．对方的对价给付是可能履行的义务
C．由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
8．下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是（ ）。
A．故意隐瞒标的物的瑕疵
B．施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C．代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D．假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
9．下列合同中，属于单务合同的是（ ）。
A．借款合同
B．赠与合同
C．保管合同
D．居间合同
10．M公司授权某采购员到N公司采购电脑，但该采购员用盖有M公司公章的空白合同文本与N公司订立了购买电视机的合同，则该合同（ ）。
A．有效，由M公司向N公司支付货款
B．有效，由采购员向N公司支付货款
C．无效，由采购员向N公司支付货款
D．无效，M公司退货，N公司的损失自行承担
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．原价格
B．新价格
C．订立地的市场价格
D．交付地的市场价格
12．建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由（ ）人民法院管辖。
A．原告住所地
B．被告住所地
C．工程所在地
D．合同签订地
13．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时（ ）。
A．要约生效
B．承诺生效
C．合同生效
D．合同成立
14．材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为（ ）。
A．效力待定合同
B．有效合同
C．无效合同
D．可变更、可撤销合同
15．人民法院应当在受理撤销裁决申请之El起（ ）内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A．15天
B．30天
C．2个月
D．6个月
16．建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是（ ）。
A．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B．确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
C．招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
D．中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作
实质性修改
17．非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有
关的报酬，以保证监理行为的（ ）。
A．公正性
B．系统性
C．完整性
D．合法性
18．某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。
A．可以自行招标，且无须备案
B．可以自行招标，但应当备案
C．必须进行公开招标
D．必须委托中介机构代理招标
19．监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条
款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是（ ）。
A．奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率
B．奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
C．奖励金额=工程监理酬金×报酬比率
D．奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率
20．投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封
B．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
C．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议
D．投标人在投标有效期内撤销投标书
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．无需通知债务人
B．无需通知债务人，但当事人另有约定的除外
C．应当通知债务人，但无需征得债务人的同意
D．应当通知债务人，且必须征得债务人的同意
22．下列选项中，可以不进行招标的项目是（ ）。
A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上
B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上
C．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
D．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
23．正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是（ ）。
A．办公设施费
B．交通费、差旅费
C．公司使用的水、电、气费用
D．监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
24．合同管理涉及的有关各方按照（ ）订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。
A．公证原则
B．诚实信用原则
C．科学原则
D．自愿原则
25．发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是（ ）。
A．工程勘察资料
B．设计依据的标准
C．城市规划许可文件
D．经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
26．下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是（ ）。
A．修正初步设计
B．建筑设计
C．设备设计
D．工艺设计
27．建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是（ ）。
A．解决施工中出现的设计问题
B．保护设计人的知识产权
C．保证设计质量
D．对外商的设计资料进行审查
28．根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由（ ）组织鉴定和验收。
A．发包人
B．承包人
C．监理单位
D．设计单位
29．在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，
（ ）应负责对该设计资料进行审查。
A．发包人
B．监理人
C．设计人
D．承包人
30．施工合同是建设工程合同的一种，它是（ ），在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
A．单务有偿合同
B．诺成合同
C．双务有偿合同
D．实践合同
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．退还定金
B．双倍返还定金
C．退还定金并赔偿发包人损失
D．支付设计费的2％的违约金
32．建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，与一般工业产品的生产相比工期都较长，这体现的是建设工程施工合同（ ）的特点。
A．标的的特殊性
B．内容的复杂性
C．履行期限的长期性
D．主体的特定性
33．建设工程施工过程中，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述，有误的是（ ）。
A．大宗建筑材料应进行必要的抽样检验
B．清点的工作包括外观质量检查
C．发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
D．发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量
负责
34．建设工程施工过程中，关于承包人负责采购的材料和设备使用前检验的说法，正确的
是（ ）。
A．由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商
B．工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人
负责修复、拆除或重新采购
C．承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款由承
包人承担
D．采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得
使用，检验或试验费用由发包人承担
35．发包人收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
A．7
B．14
C．28
D．35
36．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。
A．发包人承担
B．承包人承担
C．工程师承担
D．发包人和承包人共同分担
37．建设工程施工合同价款中，（ ）指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
A．追加合同价款
B．固定合同价款
C．费用
D．可调价格合同
38．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，是（ ）的义务。
A．承包人
B．发包人
C．监理人
D．设计人
39．下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是（ ）。
A．经过工程师签认后才可以使用
B．工程师对承包人的设计认可后，则解除承包人的设计责任
C．有些情况下承包人享有专利权的施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部
分施工图的设计
D．在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审
查程序批准的设计文件提交工程师审核
40．建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人（ ）。
A．无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延
B．无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延
C．应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延
D．应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
人验收，供应商就将水泥卸于施工现场。使用前发现水泥数量出现大量短缺，则该损失应
由（ ）承担。
A．发包人
B．承包人
C．水泥供应商
D．监理单位
42．材料采购合同履行过程中，发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间的，
由（ ）。
A．供货商承担因此发生的保管费用
B．发包人承担因此发生的保管费用
C．监理工程师承担相应的追加合同价款
D．承包人承担相应的追加合同价款
43．建设工程施工过程中，承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。
A．24小时
B．48小时
C．7天
D．14天
44．根据FIDIC《施工合同条件》规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件中，（ ）包括对招标文件及合同条款的确认文件。
A．中标函
B．投标函
C．合同协议书
D．合同专用条件
45．某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于l0月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工
检验，则该工程的竣工日为（ ）。
A．10月20日
B．10月10日
C．10月13日
D．10月30日
46．FIDIC《施工合同条件》专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在0．03％～
0．2％合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价
的（ ）。
A．8％
B．10％
C．15％
D．20％
47．根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是（ ）。
A．工期、费用和利润
B．工期、费用，不能索赔利润
C．工期，不能索赔费用和利润
D．费用，不能索赔工期和利润
48．索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
A．7
B．14
C．28
D．56
49．根据FIDIC《施工合同条件》规定，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。
A．增加的费用和工期延误责任均由承包人承担
B．增加的费用和工期延误责任均由发包人承担
C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
50．按索赔目的分类，施工索赔可分为工期索赔和（ ）。
A．费用索赔
B．工程延误索赔
C．工程变更索赔
D．工程加速索赔
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
51．指定代理或法定代理关系的终止原因包括（ ）。
A．代理期间届满
B．被代理人或代理人死亡
C．被代理人取得或者恢复民事行为能力
D．监护关系消灭
E．指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
52．下列关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移
C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有
E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
53．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于合同变更的表述，正确的有（ ）。
A．变更必须采用书面形式
B．当事人可以将合同转让给他人
C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
E．变更的条款对当事人双方有约束力
54．合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是（ ）。
A．有利于和解协议的执行
B．双方当事人均受和解协议的约束
C．简便易行，能经济、及时地解决纠纷
D．是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
E．有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
55．建设工程合同中，承诺应具备的条件有（ ）。
A．只能向要约人做出
B．必须由受要约人做出
C．承诺必须在承诺期限内发出．
D．承诺的内容应当与要约的内容一致
E．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
56．以下有关要约的撤回与撤销的叙述，正确的是（ ）。
A．要约人确定承诺期限的要约可以撤销
B．撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达
C．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达
D．撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达
E．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约
不得撤销
57．合同当事人之间出现合同纠纷并采用仲裁方式解决纠纷的，应当达成仲裁协议。仲裁协
议应包括的内容有（ ）。
A．请求仲裁的意思表示
B．仲裁事项
C．选定的仲裁委员会名单
D．选定的仲裁委员会
E．仲裁庭的开庭方式
58．如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（ ）有权变更或者撤销合同。
A．公证机构
B．人民检察院
C．人民法院
D．仲裁机构
E．人民政府
59．招标代理机构应具备的基本条件包括（ ）。
A．有从事招标代理业务的营业场所
B．有能够编制投标文件的专业力量
C．有从事招标代理机构的相应资金
D．与国家机关不存在隶属关系
E．有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
60．建设工程招标阶段的主要工作内容包括（ ）。
A．资格预审
B．现场考察
C．办理招标备案
D．解答投标人的质疑
E．发布招标公告
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．发布招标公告
B．解答投标人的质疑
C．选择招标方式
D．办理招标备案
E．编制招标有关文件
62．根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计招标文件的主要内容包括（ ）。
A．合同的主要条件
B．设计依据资料
C．设计依据文件
D．项目说明书
E．结构设计方面的要求
63．邀请招标的优点包括（ ）。
A．节约招标费用和节省时间
B．不需要发布招标公告和设置资格预审程序．
C．可以减小合同履行过程中承包方违约的风险
D．评标的工作量较大
E．所需招标时间长、费用高
64．关于监理人的责任限度的表述，正确的是（ ）。
A．监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责
B．监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任
C．监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损
失的赔偿责任
D．监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担连带责任
E．监理入不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
65．根据《中华人民共和国招标投标法》规定，资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知主要包括（ ）。
A．招标工程概况
B．工作范围介绍
C．对投标人的基本要求
D．投标文件的比选规则
E．指导投标人填写资格预审文件的有关说明
66．金融机构对施工合同的管理，是通过对（ ）进行的。
A.到位资金管理
B．信贷管理
C．经济发展计划管理
D．结算管理
E．当事人的账户管理
67．按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，应由（ ）协商解决。
A．发包人
B．承包人
C．监理工程师
D．设计单位负责人
E．勘察单位负责人
68．依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人的责任包括（ ）。
A．提供设计依据资料
B．提供必要的现场工作条件
C．外部协调工作
D．保证设计质量
E．遵循合理设计周期的规律
69．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，施工图设计文件应当满足（ ）的需要，并注明建设工程合理使用年限。
A．施工
B．设计费用
C，设备材料采购
D．现场环境
E．非标准设备制作
70．不具备建设项目申请施工许可证条件的有（ ）。
A．未办理建筑工程用地批准手续
B．建设资金未落实
C．已经确定施工企业．
D．在城市规划区的建筑工程，未取得建设工程规划许可证
E．施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
A．设计变更和工程量增加
B．由于承包人的失误导致l周内停水、停电造成停工累计超过8小时
C．承包人原因不能按专用条款的约定时间开工
D．发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行
E．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
72．质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，主体结构工程抽查的主要内容包
括（ ）。
A．工程观感质量
B．混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量
C．分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录
D．质量保证及见证取样送检检测资料
E．结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测
73．《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就（ ）向承包人发出变更通知。
A．增减合同中约定的工程量
B．改变部分工程的合同价款
C．改变有关工程的施工时间和顺序
D．更改工程有关部分的基线和位置
E．更改工程有关部分的标高和尺寸
74．变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括（ ）等。
A．承包商在等待答复期间，不应延误任何工作
B．承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交变更部分工程的承包商的文件
C．承包商的文件必须符合规范和图纸的要求
D．在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件及操作和维修
手册
E．承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程预期
目的
75．FIDIC《施工合同条件》中对争端裁决委员会成员的要求有（ ）。
A．对承包合同的履行有经验
B．能够在业主或承包商的项目部担任技术顾问
C．在合同的解释方面有经验
D．由行业协会指定
E．能流利地使用合同中规定的交流语言
76．有关材料采购合同中供货方运输责任的说法，正确的是（ ）。
A．供货方应按合同约定的标准对产品进行包装
B．供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物
C．凡因包装不符合规定而造成货物在运输过程中损坏或灭失，均由供货方负责赔偿
D．供货方未经对方同意变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用
E．供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人
外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金
77．根据FIDIC《施工合同条件》规定，施工进度计划的内容一般包括（ ）。
A．每个指定分包商施工各阶段的安排
B．承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量
C．实际进度与计划进度的对比
D．合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
E．保证计划实施的说明文件
78．依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商认为如果采纳其建议将可能（ ）时，承包商可以随时向工程师提交一份书面建议。
A．加速完工
B．为业主带来其他利益
C．为承包商带来经济效益
D．降低业主实施、维护或运行工程的费用
E．对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
79．工程师对索赔报告的审查主要包括（ ）等方面。
A．事态调查
B．损害事件原因分析
C．实际损失分析
D．分析索赔理由
E，确定合理的补偿额
80．索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，索赔管理任务包括（ ）。
A．与发包人协商补偿费用
B．在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
C．公平合理地处理和解决索赔
D．预测和分析导致索赔的原因和可能性
E．通过有效的合同管理减少索赔事件发生
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题
本文导航
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
- 第9页：参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
编辑推荐：
2013年监理工程师备考专题 必看试题 精华资料 历年真题