2013年监理工程师合同管理考前冲刺试题第三套-注册监理工程
系列汇总:2013年监理工程师合同管理考前冲刺试题3套汇总
第 1 题 (单项选择题)
在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是( )。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
正确答案:D,
第 2 题 (单项选择题)
对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:D,
第 3 题 (单项选择题)
在国外,建筑工程一切险的投保人一般是( )。
A.业主
B.承包人 C.监理人
D.发包人
正确答案:B,
第 4 题 (单项选择题)
如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,( )时合同成立。
A.要约生效
B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章
D.附生效期限的合同期限界至
正确答案:B,
第 5 题 (单项选择题)
合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则可能承担()。
A.违约责任
B.締约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
正确答案:A,
第 6 题 (单项选择题)
某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:C,
第 7 题 (单项选择题)
一方当事人在履行合同过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循()。
A.全面履行原则
B.诚实信用原则
C.团结互助原则
D.信守商业道德原则
正确答案:B,
第 8 题 (单项选择题)
执行政府指导价的合同,合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时,依据《合同法》的规定,遇价格下降时,应执行()。
A.原价格
B.新价格
C.原价格和新价格的平均价
D.市场价格
正确答案:B,
第 9 题 (单项选择题)
合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,则该合同价款应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地
正确答案:B,
第 10 题 (单项选择题)
合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
正确答案:D,
第 11 题 (单项选择题)
当事人一方依照法泣解除的规定主张解除合同的,应通知对方。合同自()时解除。
A.发出通知
B.通知到达对方
C.对方签认通知
D.对方签认通知送达主张人
正确答案:B,
第 12 题 (单项选择题)
依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金
B.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金
C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
正确答案:A,
第 13 题 (单项选择题)
招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标,此招标代理机构是()。
A.行政机关
B.国家机关隶属机构
C.依法成立的组织
D.依法成立的协会
正确答案:C,
第 14 题 (单项选择题)
某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问题来源
D.应发给全体投标人,但不必说明问题来源
正确答案:D,
第 15 题 (单项选择题)
在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当()。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
B-以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
正确答案:D,
第 16 题 (单项选择题)
下列有关施工招投标管理的叙述中,错误的是()。
A.以标底作为报价评定标准时,有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平,导致报价分的评定不合理
B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优
C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质
D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标,通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具
正确答案:B,
第 17 题 (单项选择题)
某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当()。
A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案:D,
第 18 题 (单项选择题)
招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。
A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构人员
D.招标单位的纪检部门人员
正确答案:B,
第 19 题 (单项选择题)
全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是()。
A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少
B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多
C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少
D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多
正确答案:A,
第 20 题 (单项选择题)
监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法
B.综合评分法 C.加权打分法
D.专家评审法
正确答案:B,
第 21 题 (单项选择题)
监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法
B.综合评分法 C.加权打分法
D.专家评审法
正确答案:A,
第 22 题 (单项选择题)
监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。
A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
B.委托人要求增加的监理工作范围
C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容
正确答案:C,
第 23 题 (单项选择题)
试验机构的人员在委托人选定的实验室内接受监理工程师的指示完成相应的试验工作,监理人()。
A.只对检测试验数据的错误负责
B.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
C.既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责
D.不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责
正确答案:D,
第 24 题 (单项选择题)
下列正常监理酬金中,不.属于直接成本的费用是( )。
A.外部协作费
B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
C.经营业务费
D.监理辅助人员奖金
正确答案:C,
第 25 题 (单项选择题)
根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是()。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
正确答案:C,
第 26 题 (单项选择题)
委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( ),协议未达成之前,原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证
B.必须采取书面形式
C.可采取口头形式
D.由仲裁机构裁定
正确答案:B,
第 27 题 (单项选择题)
依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时,可向监理人发出()的通知。
A.指明其未履行义务
B.终止合同
C.变更合同
D.解除合同
正确答案:A,
第 28 题 (单项选择题)
勘察合问履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水、通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:B,
第 29 题 (单项选择题)
设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。
A.发包人
B.设计人 C.双方各自
D.设计审批部门
正确答案:A,
第 30 题 (单项选择题)
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工,由于施工出现交叉干扰,致使甲、乙分别受到一定损失,总监理工程师向甲发出了暂停施工指令,则()。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承扪,乙的损失自行承担
正确答案:A,
第 31 题 (单项选择题)
按照《建设工程施工合同(尔范文本)》规定,当组成施工合同的各文件中出现含糊不清或矛盾时,应按()顺序解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
正确答案:C,
第 32 题 (单项选择题)
某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由()承担。
A.乙承包人
B.发包人 C.甲承包人
D.工程师
正确答案:B,
第 33 题 (单项选择题)
施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺,经工程师批准后,应由()。
A.承包人办理申报手续,发包人承担费用
B.承包人办理申报手续,承包人承担费用
C.发包人办理申报手续,承包人承担费用
D.发包人办理申报手续,发包人承担费用
正确答案:B,
第 34 题 (单项选择题)
工程竣工验收未能通过,经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
正确答案:B,
第 35 题 (单项选择题)
隐蔽工程经工程师验收,验收结果表明工程质量符合要求,( )工程师不在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽或继续施工。
A.验收7h后
B.验收24h后
C.验收48h后
D.验收72h后
正确答案:B,
第 36 题 (单项选择题)
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间的,应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息自()起。
A.开工日期前7天
B.承包人发生预付通知之日起
C.开工之口
D.约定应付款之日
正确答案:D,
第 37 题 (单项选择题)
下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。
A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
正确答案:C,
第 38 题 (单项选择题)
施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.78
B.14 C.15
D.28
正确答案:B,
第 39 题 (单项选择题)
某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )。
A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
正确答案:D,
第 40 题 (单项选择题)
施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。
A.项目经理和总监理工程师
B.项目经理和施工单位有关负责人
C.总监理工程师和施工单位有关负责人
D.项目经理和专业监理工程师
正确答案:B,
第 41 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时,()。
A.如果承包人要求交付工程,发包人应当接收
B.如果承包人不要求交付工程,发包人不可提出交付要求
C.如果发包人要求交付工程,承包人应当交付
D.如果发包人不要求交付工程,承包人则不需承担保管责任
正确答案:C,
第 42 题 (单项选择题)
材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。
A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
正确答案:D,
第 43 题 (单项选择题)
依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )情况,属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
正确答案:C,
第 44 题 (单项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是( )。
A.预付款的金额不少于合同价的22%
B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款
正确答案:C,
第 45 题 (单项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则()。
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
正确答案:D,
第 46 题 (单项选择题)
在FIDIC施工合同中,为了保证工程的质量,工程师可以在认为必要时依据变更程序,指示承包商变更规定检验的位置或细节,进行附加检验或试验,由此引起的费用和工期变化,应()。
A.由业主承担
B.由承包商承担
C.由工程师确定由谁承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
正确答案:D,
第 47 题 (单项选择题)
FIDIC《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请后的()天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。
A.148
B.28 C.36
D.42
正确答案:B,
第 48 题 (单项选择题)
FIDIC分包合同的履行管理中,正确的是()。
A.工程师对分包工程无权发布指示
B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理
C.分包合同的当事人是业主和分包商
D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任
正确答案:D,
第 49 题 (单项选择题)
如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔要求的合理性时,工程师可以()。
A.不批准承包人的索赔要求
B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立
正确答案:B,
第 50 题 (单项选择题)
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包商递交索赔报告M天后,工程师未对此索赔要求做出任何表示,则应视为()。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已经被认可
D.需等待发包人批准
正确答案:C,
第 51 题 (多项选择题)
工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有( )。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
正确答案:A,B,D,
第 52 题 (多项选择题)
“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括()。
A.火灾引起的电气装备的毁坏
B.地震导致施工建筑物的毁坏
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
E.气温变化造成精密仪表毁坏
正确答案:A,B,C,D,
第 53 题 (多项选择题)
依据《合同法》规定,( )的合同属于无效合同。
A.恶意串通,损害第三人利益
B.以欺诈手段,使对方在违背其真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
正确答案:A,C,D,E,
第 54 题 (多项选择题)
依据《合同法》规定,( )的合同属于无效合同。
A.恶意串通,损害第三人利益
B.以欺诈手段,使对方在违背其真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
正确答案:A,D,E,
第 55 题 (多项选择题)
甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.甲公司可要求两公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案:A,B,E,
第 56 题 (多项选择题)
按照《合同法》规定,与合同转让中的“债权转让”比较,“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为()。
A.合同当事人没有改变
B.第三人可以向债权人行使抗辩权
C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
D.第三人履行债务前,债务人需首先征得债权人同意
E.第三人履行债务后,由债务人与债权人办理结算手续
正确答案:A,E,
第 57 题 (多项选择题)
当事人在( )的情况下,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申清撤销裁决。
A.没有仲裁协议
B.仲裁委员会无权仲裁
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
正确答案:A,B,D,E,
第 58 题 (多项选择题)
招标准备阶段招标人的主要工作钽括( )。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标文件
E.资格预审
正确答案:A,B,D,
第 59 题 (多项选择题)
采取公开招标方式进行设计招标时,应对( )进行审查。
A.能力
B.资格 C.资金
D.经验
E.年龄
正确答案:A,B,D,
第 60 题 (多项选择题)
对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有( )。
A.总体布置的合理性
B.设备选型的适用性
C.造型是否美观大方
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否很低
正确答案:A,B,C,D,
第 61 题 (多项选择题)
依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定,监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括()。
A.工程设计的建议权
B.工程规模的认定权
C.工程设计变更的决定权
D.承包人索赔要求的审核权
E.施工协调的主持权
正确答案:A,D,E,
第 62 题 (多项选择题)
委托人与监理人签订了委托监理合同后,委托人可以行使( )。
A.对生产工艺设计要求的认定权
B.要求更换监理人员的权利
C.对工程施工组织设计的审批权
D.发布开工令的权利
E.监理工作执行情况的检查权
正确答案:A,B,E,
第 63 题 (多项选择题)
关于监理人的责任限度,下列说法正确的有( )。
A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任
B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失承担相应责任
E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任
正确答案:A,B,C,
第 64 题 (多项选择题)
《建设工程设计合同(示范文本)》规定,发包人向设计人委托任务的工作范围包括()。
A.设计范围
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.委托的设计阶段和内容
D.设计深度要求
E.设计人参与施工工作的要求
正确答案:A,B,C,D,
第 65 题 (多项选择题)
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,属于承包人应当完成的工作有( )。
A.办理施工所需的证件
B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备
C.按规定办理施工噪声有关手续
D.工程未交付发包人之前,负责已完成工程的成品保护E-保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
正确答案:B,C,D,E,
第 66 题 (多项选择题)
工程开工前,合同双方应做好有关准备T作。下列就施工进度计划的有关叙述正确的有()。
A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程,承包人也不应按单项工程编制进度计划
C.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
D.工程师接到承包人提交的进度计划后,应挡予以确认或者提出修改意见
E.进度计划经工程师予以认可的主要P的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
正确答案:C,D,E,
第 67 题 (多项选择题)
某施工项口,双方约定3月10日开工,当年10月10口竣工。开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则()。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10 H竣工,可获提前竣工奖励
D.如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任
E.如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任
正确答案:A,E,
第 68 题 (多项选择题)
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应()。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验
正确答案:C,D,
第 69 题 (多项选择题)
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,()。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险,当承包人有权获得工期顺延的时间内,发包人应在保险合同有效期满前办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分,由发包人和承包人平均分担
正确答案:A,C,D,
第 70 题 (多项选择题)
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,以下有关工程质量保修的表述正确的有()。
A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容;质量保修期;质量保修责任;保修费用等
B.保修期从竣工验收合格之日起计算
C.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起48小时内派人保修
D.设备安装和装修工程的最低保修期限为2年
E.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
正确答案:A,B,D,E,
第 71 题 (多项选择题)
《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,承包人对( )的保修期限为2年。
A.有防水要求的卫生间的防渗漏
B.供热和供冷系统
C.给排水管理工程
D.电气管线工程
E.设备安装工程
正确答案:C,D,E,
第 72 题 (多项选择题)
关于交货验收的说法正确的有( )。
A.运输过程中发生的交货数量问题由供货方负责
B.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限,如果合同约定的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限
C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内,多交则退,少交不补
D.如果超过合同内对磅差和尾差规定的合理范围,在计算多交或少交数量时,应按订购数量和实际交货数量比较,必须考虑尾差或磅差
E.在保修期内,凡检测不合格的物质或设备,均由供货方负责
正确答案:B,E,
第 73 题 (多项选择题)
下列有关设备监造的叙述中,错误的有( )。
A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任
B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证
C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调
D.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容,监理依据合同的规定进行检查和试验
E.设备制造前,施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准
正确答案:A,C,E,
第 74 题 (多项选择题)
FIDIC《施工合同条件》规定,属于业主风险的有()。
A.工程所在国内发生的军事政变
B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染
C.施工质量出现问题
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E. —个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:A,B,E,
第 75 题 (多项选择题)
采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括( )等。
A.实施工程的进度计划
B.指定分包商在施工阶段的安排
C.合同中规定的重要检査、检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
正确答案:A,B,C,D,
第 76 题 (多项选择题)
采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师在认为必要时,可以就( )发布变更指令。
A.任何工作质量的变更
B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C.任何联合竣工检验
D.协调几个承包商施工的干扰
E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程
正确答案:A,B,
第 77 题 (多项选择题)
FIDIC《施工合同条件》下,下列变更估价的说法正确的有()。
A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化,不应调整项目的单价
B.变更工作内容在合同中没有价格,应按照以工程师确认为准的原则确定价格
C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
D.原定工作被删减后,承包商可对该工作的直接费用提出补偿
E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%,则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整
正确答案:A,C,E,
第 78 题 (多项选择题)
以下FIDIC编制的分包合同的说法中,正确的有( )。
A.工程分包后,承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商
B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同
C.承包商应向分包商收取分包管理费
D.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节
E.可以允许业主与分包商有私下约定
正确答案:A,C,D,
第 79 题 (多项选择题)
要使索赔得到公平合理的解决,工程师在索赔管理中遵循的原则有( )。
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.独立自主
正确答案:A,B,C,D,
第 80 题 (多项选择题)
当承包人索赔后,工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。
A.承包人以前已表明放弃索赔
B.提交的证据不足以说明索赔的部分
C.发包人与承包人共同负有责任,责任未划分
D.损失计算不足
E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
正确答案:A,B,C,E,