2013年监理工程师合同管理考前冲刺试题第二套-注册监理工程
系列汇总：2013年监理工程师合同管理考前冲刺试题3套汇总
第 1 题
某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同， 该合同法律关系客体是指（ ）。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.货币
正确答案：A,
第 2 题
下列关于代理的叙述，不正确的是（ ）。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以_己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
正确答案：B,
第 3 题
下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被査封的财产 D.抵押人所有的支票
正确答案：A,
第 4 题
按照《合同法》的规定，下列文件属于要约的是（ ）。
A.招标公告 B.投标书
C.寄送的价H表 D.招股说明书
正确答案：B,
第 5 题
甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。
A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效，由采购员向乙公司支付货款
D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
正确答案：B,
第 6 题
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由（ ）进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会 B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会 D.有管辖权的人民法院
正确答案：C,
第 7 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案：D,
第 8 题
按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
正确答案：C,
第 9 题
按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）。
A.无论上涨还是下降均按新价格执行
B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
正确答案：B,
第 10 题
由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内（ ）。
A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务
C.债权人应要求债务人履行债务 D.债权人可强迫债务人履行债务
正确答案：A,
第 11 题
某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（ ）。
A.债权转让
B.合同变更
C.债务转移
D.合同转让
正确答案：A,
第 12 题
依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（ ）。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失不能同时使用
正确答案：B,
第 13 题
某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：C,
第 14 题
招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（ ）。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
正确答案：C,
第 15 题
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案：B,
第 16 题
在评标委员会成员中，不包括（ ）。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案：B,
第 17 题
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（ ）
A.中标人不承担法律责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案：D,
第 18 题
设计招标中，下列因素不属于评标评审的比较要素的是（ ）。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投人、产出比的高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案：A,
第 19 题
评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（ ）。
A.按评标规则计算各项得分
B.确定标底
C.确定入围的有效投标
D.比较投标书的优劣
正确答案：C,
第 20 题
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）万元。
A. 1020
B. 1000
C. 980
D. 960
正确答案：C,
第 21 题
在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括（ ）。
A.对设计、施工承包单位的选择权
B.审核承包人索赔的权利
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
正确答案：B,
第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > >
依据《委托监理合同（示范文本）》的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：B,
第 23 题
在选择工程施工分包单位方面，监理人有（ ）。
A.选定权
B.批准权或否决权
C.建议权
D.直接指定权
正确答案：B,
第 24 题
下列关于委托监理合同的有效期的说法，正确的是（ ）。
A.指完成正常监理工作预定的时间
B.以约定的天数为准
C.在专用条款中约定
D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定
正确答案：D,
第 25 题
依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止
D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
正确答案：D,
第 26 题
有关监理合同酬金的叙述，不正确的说法是（ ）。
A.额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额
B. 一般情况下，新建、改建、扩建的工程，工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收
C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法
D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，所获得的经济奖励=工程费用节省额x报酬比率
正确答案：C,
第 27 题
委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（ ）日前通知对方。
A. 78
B. 14
C. 42
D. 48
正确答案：C,
第 28 题
《建设工程设计合同（示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A. 78
B 14
C. 15
D. 30
正确答案：C,
第 29 题
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（ ）。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
正确答案：C,
第 30 题
在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则（ ）。
A.设计人应退还发包人已付的定金
B.设计人不退还发包人已付的定金
C.发包人支付该阶段设计费的一半
D.发包人支付该阶段的全部设计费
正确答案：B,
第 31 题
通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（ ）。
A.招标文件要求的天数
B.投标书内承包人承诺的天数
C.发包人和承包人协商的天数
D.承包人提交的施工组织设计中的天数
正确答案：B,
第 32 题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：C,
第 33 题
建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前（ ）天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。
A. 18
B. 2
C. 7
D. 14
正确答案：C,
第 34 题
某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
正确答案：A,
第 35 题
发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ ）。
A.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期
B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款
C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期
D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期
正确答案：A,
第 36 题
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，( )。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
正确答案：D,
第 37 题
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经（ ）同意。
A.设计单位 B.施工单位负责人
C.发包人 D.工程师
正确答案：D,
第 38 题
施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。
A. 78
B. 14
C. 24
D. 48
正确答案：D,
第 39 题
依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，投料试车工作应在工程竣工（ ）。
A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责
正确答案：A,
第 40 题
某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（ ）。
A. 3月1日
B. 3月15日
C. 3月18日
D. 3月20日
正确答案：A,
第 41 题
依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。
A.经工程师审核批准
B.接收工程
C.组织竣工验收
D.认可竣工结算报告
正确答案：D,
第 42 题
在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（ ）承担。
A.供货方
B.采购方
C.双方共同
D.监理方
正确答案：B,
第 43 题
FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以（ ）为判定准则。
A.承包商的报价是否包括对该事件的费用
B.该事件是否由不可抗力事件造成
C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
D.该事件是否非承包商原因造成
正确答案：C,
第 44 题 (单项选择题) FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误，在后续支付时，（ ）。
A.调价方法继续有效
B.调价方法无效
C.按对业主有利的原则执行
D.应酌情扣减违约金
正确答案：C,
第 45 题
某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应（ ）。
A.按延误1个月竣工赔偿
B.按提前1个月竣工奖励
C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
正确答案：A,
第 46 题
依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
C.在颁发履约证书时全部返还
D.不再返还
正确答案：B,
第 47 题
某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。
A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C.以业主占用H为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D.以业主占用日为竣工[1，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
正确答案：D,
第 48 题
分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。
A.分包商可直接向工程师递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告
正确答案：C,
第 49 题
依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
正确答案：B,
第 50 题
在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是（ ）。
A.业主提前占用工程
B.异常不利的气候条件
C.施工中遇到废弃物和古迹
D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分
正确答案：D,
站长统计
第 51 题 (多项选择题)
在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。
A.投标人提供投标保函
B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
D.发包人提供的在建工程留置权担保
E.承包人提交的预付款保函
正确答案：A,B,C,E,
第 52 题 (多项选择题)
根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.标的
E.担保
正确答案：B,C,
第 53 题 (多项选择题)
撤回要约的通知应当在（ ）到达受要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.与要约同时
D.承诺到达要约人之前
E.要约发生效力之后
正确答案：A,C,
第 54 题 (多项选择题)
《合同法》规定的合同生效条件包括（ ）。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案：A,B,E,
第 55 题 (多项选择题)
依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下（ ）规则加以确定。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地
C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地
E.材料采购，在供货方所在地
正确答案：A,E,
第 56 题 (多项选择题)
合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有（ ）。
A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉
C.合同中未约定履行的顺序
D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
E.对方的对价给付是可履行的义务
正确答案：C,D,E,
第 57 题 (多项选择题)
下列有关合同争议解决方法的说法中正确的有（ ）。
A.合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式
B.仲裁的原则之一是一裁终局原则
C.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起6个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定
D.仲裁解决争议的方式必须是自愿选择的
E.事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，应当自收到仲裁裁决书之日起3个月内提出
正确答案：A,B,D,
第 58 题 (多项选择题)
依据《工程建设项目招标范闱和规模标淮规定》之规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为（ ）。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上
D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、 设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标
正确答案：A,B,C,
第 59 题 (多项选择题)
某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ）。
A.参加现场考察投标人的费用自行承担
B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担
C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
正确答案：A,C,D,
第 60 题 (多项选择题)
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( ）。
A.投标人资质 B.监理大纲
C.总监理工程师业绩 D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：A,B,D,E,
第 61 题 (多项选择题)
根据《建设工程委托监理合同（示范文本)》的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，错误的有( ）。
A.监理工作完成或中止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人
B.监理收到监现报酬尾款时监理合同终止
C.监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量
D.监理人有工程设计变更的审批权
E.委托人对监理人选定的分包单位无否决权
正确答案：D,E,
第 62 题 (多项选择题)
建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，委托人的义务包括（ ）。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
正确答案：B,C,E,
第 63 题 (多项选择题)
可以终止委托监理合同的情形包括（ ）。
A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后
B.委托人认为监理人无正_理由而又未履行监现义务时
C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后
D.暂停监理业务期限已超过半年
E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复
正确答案：A,D,E,
第 64 题 (多项选择题)
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料
B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收
C.负责审查外商提供的设计资料
D.保证设计质量
E.设计交底
正确答案：C,D,E,
第 65 题 (多项选择题)
施工合同的当事人包括（ ）。
A.发包人 B.发包人的代理人
C.工程师 D.承包人
E.监理人
正确答案：A,D,
第 66 题 (多项选择题)
在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（ ）。
A.邻近建筑物、构筑物的保护工作
B.发包人委托承包人完成工程配套的设计
C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续
E.对已竣工而未交付工程的损伤修复
正确答案：A,B,C,D,
第 67 题 (多项选择题)
按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（ ）。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任
C.材料保管费应由发包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
正确答案：A,C,E,
第 68 题 (多项选择题)
关于施工质量控制的说法正确的有（ ）。
A.质量检査，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收
B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定
C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查
D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担
E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担
正确答案：A,B,C,D,
第 69 题 (多项选择题)
竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类，以下关于对竣工验收的叙述中，正确的有（ ）。
A.工程具备竣工验收条件，监理单位按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作
B.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见
C.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后兄天内，应组成验收组
D.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
E.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任
正确答案：B,D,E,
第 70 题 (多项选择题)
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付, 则（ ）。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案：B,C,
第 71 题 (多项选择题)
施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。
A.设计变更
B.非承包人原因停电
C.分包人的施工干扰
D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
E.交通部门修理公路影响材料运输进度
正确答案：A,B,D,E,
第 72 题 (多项选择题)
在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ ）。
A.经验鉴别法 B.因果分析法
C.物理试验 D.化学试验
E.直方图法
正确答案：A,C,D,
第 73 题 (多项选择题)
在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，（ ）。
A.供货方应赔偿因此造成的额外损失
B.如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的15天内，通知供货方办理解除合同手续
C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任
D.供货方有义务发出发货协商通知
E.采购方接到发货协商通知后的15天内，逾期不予答复视为同意供货方继续发货
正确答案：A,B,D,E,
第 74 题 (多项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（ ）等。
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的报价漏项
C.合同内列有调价条款
D.采用不可调价合同
E.发生承包商应承担质量责任的扣款
正确答案：A,C,E,
第 75 题 (多项选择题)
FIDIC《施工合同条件》下，承包商认为如果采纳其建议（ ）时，将提出变更建议。
A.可加速完工
B.可降低业主实施、维护或运行工程费用
C.为业主带来其他利益
D.可避免缴纳税费
E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
正确答案：A,B,C,E,
第 76 题 (多项选择题)
FIDIC《施工合同条件》规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括（ ）。
A.施工中涉及公共部门原因引起的延误
B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误
C.竣工验收不能按计划进行
D.后续法规调整引起的延误
E.发生不可抗力事件的影响
正确答案：A,B,D,E,
第 77 题 (多项选择题)
FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下（ ）情况。
A.工程师不认可分包商报表中的某些款项
B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
E.承包商与业主发生合同争议
正确答案：A,B,C,
第 78 题 (多项选择题)
依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（ ）。
A.承包商应对分包合同进行协调管理
B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权利
D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求
正确答案：A,B,E,
第 79 题 (多项选择题)
以下有关索赔的说法中，正确的有（ ）。
A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商
B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立
C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
D.工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内
E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
正确答案：A,B,D,E,
第 80 题 (多项选择题)
工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有（ ）。
A.首先要划清施工进度拖延的责任
B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期
C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期
D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利
E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期
正确答案：A,B,D,