2013年监理工程师合同管理预测试卷第五套-注册监理工程师考

 

第 1 题 (单项选择题)
某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。
A.980万元
B.1000万元
C.1020万元
D.960万元
正确答案：A,

第 2 题 (单项选择题)
某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( )。
A. 不成立 
B. 成立
C. 无效 
D. 可撤销
正确答案：B,

第 3 题 (单项选择题)
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：C,

第 4 题 (单项选择题)
某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止
正确答案：D,

第 5 题 (单项选择题)
(2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是（）。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量
正确答案：B,

第 6 题 (单项选择题)
工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（）。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致作出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
正确答案：C,

第 7 题 (单项选择题)
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价 
D.双方协商的价格 
正确答案：A,

第 8 题 (单项选择题)
下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
正确答案：A,

第 9 题 (单项选择题)
按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
正确答案：B,

第 10 题 (单项选择题)
下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以（）为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准、规范
正确答案：C,

 

第 11 题 (单项选择题)
(2009年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
正确答案：B,

第 12 题 (单项选择题)
按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
正确答案：C,

第 13 题 (单项选择题)
委托监理合同法律关系的客体是（ ）。
A．监理工程
B．监理服务
C．监理规划
D．监理投标方案
正确答案：B,

第 14 题 (单项选择题)
(2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是（）。
A.发包人严重拖欠工程进度款．
B.发包人拖延组织工程竣工验收
C.发包人拒绝支付工程竣工结算款
D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料
正确答案：C,

第 15 题 (单项选择题)
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。
A. 要约生效 
B. 承诺生效
C. 合同成立 
D. 合同生效
正确答案：C,

第 16 题 (单项选择题)
由于发包人提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提供索赔，承包商（）。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为合理要求，先行支付后再向建设单位索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)
发包人供应的材料设备进入施工现场后（）。
A.需要在使用前检验的，由承包人负责，费用由承包人负责
B.需要在使用前检验的，由发包人负责，费用由发包人负责
C.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由承包人承担
D.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题，后果由发包人承担
正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.转代理
正确答案：B,

第 19 题 (单项选择题)
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
正确答案：B,

第 20 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是（）。
A.恢复建设项目
B.利用国际援助资金的项目
C.涉及秘密项目
D.使用专有技术项目
正确答案：B,

 

第 21 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（）。
A.自2月1日始，至12月5日止 B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止 D.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：A,

第 22 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以（）的形式承担违约赔偿责任。
A.违约金
B.继续履行
C.赔偿损失
D.赔偿价差损失
正确答案：A,

第 23 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括（）。
A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D.监理人的过失导致合同终止
正确答案：D,

第 24 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（）。
A.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
B.索赔处理应尽可能协商达成一致
C.只能向有合同关系的对方提出索赔
D.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：D,

第 25 题 (单项选择题)
FIDIC《施工合同条件》中的暂列金额是（）的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：B,

第 26 题 (单项选择题)
工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（）。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
正确答案：A,

第 27 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在（）进行检查验收。
A.试车前
B.隐蔽前
C.隐蔽后
D.试车后
正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是（）。
A.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
B.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
C.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
D.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求
正确答案：B,

第 29 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
A. 承包人的损失都由发包人承担B. 发包人的损失都由承包人承担
C. 双方的损失各自承担D. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：A,

第 30 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
A．发包人
B．设计单位
C．承包人
D．监理单位
正确答案：B,

 

第 31 题 (单项选择题)
按照FIDIC《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
A.本该进行竣工检验日
B.缺陷通知期内补充检验通过日
C.工程实际移交日
D.业主实际使用日
正确答案：A,

第 32 题 (单项选择题)
承包人（）将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
A.竣工验收合格后14天内
B.竣工验收报告经发包人认可后28天内
C.自发包人收到竣工结算报告后28天内
D.收到竣工结算款14天内。
正确答案：D,

第 33 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
正确答案：A,

第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章 合同法律制度 > 单项选择题 >
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按（）执行。
A.原价格
B.市场价格
C.新价格
D.原价格和新价格的平均价
正确答案：C,

第 35 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该（）负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
A.发包人
B.设备采购方
C.设计单位
D.承包商
正确答案：B,

第 36 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（）承担责任。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
正确答案：A,

第 37 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案：D,

第 38 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，（）可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
A.工程师
B.发包人
C.承包人
D.分包人
正确答案：A,

第 39 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是（）。
A.索赔目的
B.合同条款
C.索赔事件性质
D.索赔客体
正确答案：A,

第 40 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，（）是错误的。
A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认
C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
D.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：C,

 

第 41 题 (单项选择题)
某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 ( )。
A．工程师负责检验，发包人承担检验费用
B．工程师负责检验，承包人承担检验费用
C．承包人负责检验，发包人承担检验费用
D．承包人负责检验，承包人承担检验费用
正确答案：C,

第 42 题 (单项选择题)
按照《合同法》的规定，( )属于委托合同。
A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
正确答案：C,

第 43 题 (单项选择题)
为了保证招标行为的规范化，科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足（）的要求。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.建设用地已依法取得，并领取了《建设工程规划许可证》
C.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
正确答案：C,

第 44 题 (单项选择题)
投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是( )。
A. 投标文件没有加盖公章
B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致
C. 投标担保金额多于招标文件的规定
D. 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
正确答案：B,

第 45 题 (单项选择题)
按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。
A.以履约保函金额为限
B.以中标的合同金额为限
C.为业主的全部损失
D.包括业主的全部损失加违约金
正确答案：C,

第 46 题 (单项选择题)
(2008年)某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
A.向发包人索赔
B.向乙施工单位索赔
C.向监理单位索赔
D.自行承担
正确答案：A,

第 47 题 (单项选择题)
某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。
A. 承包人 
B. 钢材供应商
C. 监理单位 
D. 发包人
正确答案：D,

第 48 题 (单项选择题)
承包商因自身管理失误使得实际进度严重滞后于计划进度，按照实际施工能力修改后的进度计划，竣工日期将迟于合同规定的日期。工程师考虑此计划已包括了承包商所有可挖掘的潜力，只能按此执行而批准后，（）仍要承担合同规定的延期违约赔偿责任。
A.建设单位
B.工程师
C.承包商
D.建设单位与承包商
正确答案：C,

第 49 题 (单项选择题)
履约担保的保证期限到（）止。
A.完成施工义务
B.完成保修义务
C.缺陷通知期
D.预付款被全部扣回
正确答案：B,

第 50 题 (单项选择题)
法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。
A. 主要办事机构所在地
 B. 主要经营场所所在地
C. 主要合同履行地 
D. 董事长的户口所在地
正确答案：A,

 

第 51 题 (多项选择题)
《施工合同条件》中的争端裁决的程序（）。
A.接到建设单位或承包商任何一方请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点
B.裁决委员会成员审阅各方提交的材料
C.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料
D.法院诉讼
E.调解合同争议并作出决定
正确答案：A,B,C,E,

第 52 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第二章 合同法律制度 > 多项选择题 >
某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷。当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案：A,C,

第 53 题 (多项选择题)
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括( )。
A. 招标公告 B. 招标文件
C. 投标书 D. 工程量清单
E. 中标通知书
正确答案：C,D,E,

第 54 题 (多项选择题)
有关监理合同双方关系的说法正确的是（）。
A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金
B.监理合同的变更只需委托人同意
C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方
D.变更合同必须采取书面形式
E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任
正确答案：A,D,E,

第 55 题 (多项选择题)
由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：①对合同中任何工作工程量的改变。②进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，还包括（）。
A.任何工作质量或其他特性的变更
B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D.删减合同约定的工作内容
E.改变违约责任的承担方式。
正确答案：A,B,C,D,

第 56 题 (多项选择题)
FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是（）。
A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80％作为材料预付的款额
B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60％-90％内
C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付
D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案：A,B,D,E,

第 53 题 (多项选择题)
根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有（）。
A.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务
B.订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款
C.订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动
D.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释
E.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解
正确答案：A,B,E,

第 58 题 (多项选择题)
监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。
A.委托人违约，赔偿监理人经济损失
B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
正确答案：A,C,E,

第 59 题 (多项选择题)
初步设计文件应当满足（）的需要。
A.编制施工招标文件
B.主要设备材料订货
C.编制施工图设计文件
D.设备材料采购
E.非标准设备制作和施工的需要
正确答案：A,B,C,

第 60 题 (多项选择题)
合同履行过程中，如果承包商没有完全地或正确的履行合同义务，建设单位可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给建设单位带来损失的款额，下列哪些情况可以扣款（）。
A.不合格材料费用
B.工程的重复检验材料不合格的费用
C.承包商没有改正忽视质量的错误行为
D.折价接收部分有缺陷工程
E.工程重复检验材料合格的费用
正确答案：A,B,C,D,

 

第 61 题 (多项选择题)
监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。
A.委托人违约，赔偿监理人经济损失
B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
正确答案：A,C,E,

第 194 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第二章 合同法律制度 > 多项选择题 >
(2009年)下列合同中，属于效力待定合同的有（）。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案：A,C,E,

第 63 题 (多项选择题)
下列合同中，属于效力待定合同的有( )。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案：A,C,E,

第 64 题 (多项选择题)
无效合同导致的法律后果是（）。
A.财产返还
B.赔偿损失
C.追缴财产，收归国有
D.继续履行
E.合同主体变更
正确答案：A,B,C,

第 65 题 (多项选择题)
根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（ ）。
A.中标函 B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件 D.投标保函
E.规范和规程

正确答案：A,B,C,

第 66 题 (多项选择题)
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。
A．合同主体不变，仍为甲乙公司
B．转让必须征得乙公司同意
C．丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D．甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E．丙公司应承担与主债务有关的从债务
正确答案：B,D,E,

第 67 题 (多项选择题)
工程施工中，监理工程师必须及时地行使权力，作出决定，下达通知、指令，表示认可等。它的重要作用有：（）。
A.可以减少承包人的索赔金额
B.防止干扰事件影响的扩大
C.在收到承包人的索赔意向通知后应迅速作出反应，认真研究、密切注意干扰事件的发展
D.不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾
E.不及时行事会造成索赔解决的困难。
正确答案：B,C,D,E,

第 68 题 (多项选择题)
建设工程设计合同(一)[GF-2000-0209]主要条款有（）。
A.设计依据
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.双方的责任
D.项目投资要求
E.委托设计任务的范围和内容
正确答案：B,C,E,

第 69 题 (多项选择题)
公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。
A.办理招标备案
B.编制招标有关文件
C.发布招标公告
D.发售招标文件
E.组织现场考察
正确答案：C,D,E,

第 70 题 (多项选择题)
FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。
A．改变合同中任何工作的数量
B．删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C．改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D．改变任何工作的质量
E．改变原定施工顺序和时间安排
正确答案：A,C,D,E,

 

第 71 题 (多项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.延误发放图低
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占有工程
D.不可抗力事件造成的损害
E.异常不利的气候条件
正确答案：A,C,

第 72 题 (多项选择题)
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
正确答案：B,C,

第 196 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第二章 合同法律制度 > 多项选择题 >
(2008年)甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。
A.无论上涨或下降按原定价格执行
B.遇价格上涨时，按原价格执行
C.遇价格上涨时，按新价格执行
D.遇价格下降时，按新价格执行
E.遇价格下降时，按原价格执行
正确答案：B,D,

第 74 题 (多项选择题)
(2009年)施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（）。
A.承包人负责拆除
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
正确答案：A,B,D,

第 75 题 (多项选择题)
初步设计阶段的工作任务包括（）。
A.总体设计
B.方案设计
C.编制初步设计文件
D.设备设计
E.结构设计
正确答案：A,B,C,

第 76 题 (多项选择题)
按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
正确答案：A,C,E,

第 77 题 (多项选择题)
交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是（）。
A.按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行
C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行
D.按颁布的国家标准执行
E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行
正确答案：A,B,C,D,

第 78 题 (多项选择题)
在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（）。
A.委托人违约应承担违约责任
B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
正确答案：A,C,D,E,

第 42 题 (多项选择题)
(2008年)建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
正确答案：A,C,D,

第 80 题 (多项选择题)
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。
A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
正确答案：A,B,D,