2013年监理工程师合同管理预测试卷第六套-注册监理工程师考

第 1 题 (单项选择题)
定标的主要依据是（）。
A.招标文件
B.投标文件
C.评标报告
D.投标价格
正确答案：C,

第 2 题 (单项选择题)
(2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是（）。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织
正确答案：C,

第 3 题 (单项选择题)
某工程设计合同，双方约定设计费为100万元，定金为20万元。当设计人正好完成设计工作的50％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。
A.30万元
B.50万元
C.70万元
D.80万元
正确答案：A,

第 4 题 (单项选择题)
甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。
A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B. 直接具有强制执行的效力
C. 一定是不可撤销的合同
D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据
正确答案：D,

第 5 题 (单项选择题)
作为评审标书优劣的方法，评标价法是以（）为准。
A.投标价
B.标底价
C.中标价
D.评标价
正确答案：D,

第 6 题 (单项选择题)
某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。
A.按无效投标处理
B.进入评标程序后淘汰
C.要求投标人补交投标保函
D.要求投标人赔偿损失
正确答案：A,

第 7 题 (单项选择题)
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
正确答案：A,

第 8 题 (单项选择题)
工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。
A.索赔的合同依据
B.索赔的目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的起因
正确答案：C,

第 9 题 (单项选择题)
按照《中华人民共和国担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
正确答案：A,

第 10 题 (单项选择题)
(2009年)某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
正确答案：A,

 

第 11 题 (单项选择题)
在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。
A.归还委托人，监理人支付折旧等费用
B.按使用前的原值付款后归监理人
C.归还委托人，监理人无须支付费用
D.无偿归监理人所有
正确答案：C,

第 12 题 (单项选择题)
依据《中华人民共和国合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（）。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用
正确答案：C,

第 13 题 (单项选择题)
FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，建设单位对分包合同的管理主要表现为（）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
正确答案：B,

第 14 题 (单项选择题)
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。
A．不再负责处理有关设计问题
B．仍应无偿负责处理有关设计问题
C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C,

第 15 题 (单项选择题)
(2008年)某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人，并说明问题来源
D.应发给全体投标人，但不说明问题来源
正确答案：D,

第 16 题 (单项选择题)
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是( )。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织
正确答案：C,

第 17 题 (单项选择题)
在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算
正确答案：D,

第 18 题 (单项选择题)
某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
正确答案：B,

第 19 题 (单项选择题)
合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。
A.结算和清理
B.仲裁和诉讼
C.结算、清理、违约
D.结算、仲裁、违约
正确答案：A,

第 20 题 (单项选择题)
设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A．存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B．第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C．第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D．由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验
正确答案：B,

 

第 21 题 (单项选择题)
某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A．10万元
B．20万元
C．30万元
D．50万元
正确答案：B,

第 22 题 (单项选择题)
工程造价部门公布的价格调整后，承包人应当在情况发生后的14天内，将调整的原因、金额以书面形式通知（）。
A.发包人
B.工程师
C.分包人
D.工程造价部门
正确答案：B,

第 23 题 (单项选择题)
某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。
A.投标报价1000万元，评标价950万元
B.投标报价1050万元，评标价940万元
C.投标报价980万元，评标价970万元
D.投标报价950万元，评标价960万元
正确答案：B,

第 24 题 (单项选择题)
对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（）。
A.可自愿选择公开或邀请招标方式
B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准
C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准
D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准
正确答案：B,

第 25 题 (单项选择题)
依据《中华人民共和国合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，不可减少违约金
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
正确答案：B,

第 26 题 (单项选择题)
施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 ( )。
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延
B．发包人承担全部费用，工期不予顺延
C．承包人承担全部费用，工期不予顺延
D．承包人承担全部费用，工期相应顺延
正确答案：A,

第 27 题 (单项选择题)
(2008年)某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）、
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)
工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程（）。
A.经发包人同意后计量
B.与承包人协商后计量
C.在竣工结算时计量
D.不予计量
正确答案：D,

第 29 题 (单项选择题)
按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。
A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款
正确答案：C,

第 30 题 (单项选择题)
某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（　）。
A．不安抗辩权
B．先履行抗辩权
C．同时履行抗辩权
D．后履行抗辩权
正确答案：C,

 

第 31 题 (单项选择题)
采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
正确答案：C,

第 32 题 (单项选择题)
(2010年)根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（）。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日
正确答案：D,

第 33 题 (单项选择题)
施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
正确答案：B,

第 34 题 (单项选择题)
下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是（）。
A.国家投资，融资的项目
B.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
正确答案：B,

第 35 题 (单项选择题)
当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担（）责任。
A.风险损害赔偿
B.双倍返还定金
C.缔约过失
D.违约赔偿
正确答案：C,

第 36 题 (单项选择题)
某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。
A. 500天 B. 538天
C. 865天 D. 903天
正确答案：B,

第 37 题 (单项选择题)
某工程施工需要中断主要公路交通2日。发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作
正确答案：D,

第 38 题 (单项选择题)
下列选项中，应当进行招标的项目是（）。
A.某经济适用房小区工程
B.某秘密科技研发基地工程
C.某抗洪工程
D.某利用扶贫资金实施以工代赈的工程
正确答案：A,

第 39 题 (单项选择题)
根据《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式，下列表述不正确的是（）。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B.涉外合同当事人只能向中国仲裁机构申请仲裁
C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
正确答案：B,

第 40 题 (单项选择题)
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案：B,

 

第 41 题 (单项选择题)
在下列承包人的索赔程序步骤中第一步骤是（）。
A.确定合理的补偿额
B.工程师审核索赔报告
C.承包商提出索赔要求
D.承包人是否接受最终索赔处理
正确答案：C,

第 42 题 (单项选择题)
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（）。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案：B,

第 43 题 (单项选择题)
某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则（）。
A.只得认可联合体中资质最低一家单位
B.只得认可联合体中资质最高一家单位
C.投标文件应作为无效投标文件
D.只得认可联合体中的牵头单位
正确答案：C,

第 44 题 (单项选择题)
《中华人民共和国合同法》规定的“抗辩权”是指一方有违约行为时对方有权（）。
A.撤回合同
B.撤销合同
C.解除合同
D.中止履行义务
正确答案：D,

第 45 题 (单项选择题)
监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。
A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工
B.承包人在同一空间不同高度上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工
C.等待设计图样的变更而暂停某一作业的施工
D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹
正确答案：B,

第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章 合同法律制度 > 单项选择题 >
甲交工程机械供给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。
A.有效
B.无效
C.效力待定合同
D.可变更可撤销合同
正确答案：B,

第 47 题 (单项选择题)
设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责（）。
A.修改或补充
B.修改或调整
C.重新设计或补充
D.修改或重新设计
正确答案：A,

第 48 题 (单项选择题)
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
正确答案：A,

第 49 题 (单项选择题)
(2010年)施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是（）。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同
正确答案：B,

第 50 题 (单项选择题)
依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日后合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止
D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
正确答案：D,
解析答疑：为避免转载,请在该网页顶部下载百川考试软件后查看解析

 

第 51 题 (多项选择题)
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）
A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
正确答案：A,B,D,

第 5 题 (多项选择题)
甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有（ ）。
A．拒收货物
B．接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C．不接收货物并要求对方承担违约责任
D．接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E．接收货物并不对保管不善造成的损失负责
正确答案：A,B,D,

第 53 题 (多项选择题)
招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（）。
A.要求施工企业必须具备一定的资质等级
B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
C.要求投标人必须拥有进口的施工机具
D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
正确答案：C,D,E,

第 54 题 (多项选择题)
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
正确答案：B,C,D,E,

第 55 题 (多项选择题)
合同公证与鉴证的相同点有（）。
A.范围
B.管理机构
C.行为性质
D.内容
E.目的
正确答案：A,D,E,

第 56 题 (多项选择题)
建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案：B,C,

第 57 题 (多项选择题)
依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。
A.不可抗力造成的损失
B.对竣工检验的干扰
C.延误移交施工现场
D.非承包商原因检验导致施工延误
E.业主提前占用工程
正确答案：B,C,D,

第 58 题 (多项选择题)
对于确定变更价款的程序，下列表述不正确的有（）。
A.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告
B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复
C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付
D.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人可追加部分合同价款
E.如果承包人在双方确定变更后的7天内，未向工程师提出变更价款报告视为该项变更不涉及合同价款的调整
正确答案：D,E,

第 59 题 (多项选择题)
以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.转代理
C.法定代理
D.无权代理
E.指定代理
正确答案：A,C,E,

第 60 题 (多项选择题)
关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有（）。
A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图样等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
D.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求
E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
正确答案：A,D,E,

 

第 61 题 (多项选择题)
建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。
A.取得岩土工程的勘察资料
B.水文地质勘察
C.工程测量
D.治理和监测工作
E.工程物探
正确答案：A,D,

第 62 题 (多项选择题)
施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。
A.标底衡量法
B.最高报价衡量法
C.成本价衡量法
D.无标底衡量法
E.复合标底衡量法
正确答案：A,D,E,

第 63 题 (多项选择题)
在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。
A.投标人提供投标保函
B.中标人提供担保公司出具的履约保证书
C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
D.发包人提供的在建工程留置权担保
E.承包人提交的预付款保函
正确答案：A,B,C,E,

第 64 题 (多项选择题)
招标代理机构的专家库应满足（）等方面的要求。
A.任职层次
B.专业范围
C.专家人选
D.人员数量
E.招标经历
正确答案：B,C,D,

第 65 题 (多项选择题)
缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。
A.缔约一方受有损失
B.缔约一方有违约行为
C.缔约当事人有过错
D.合同尚未成立
E.合同已经成立
正确答案：A,C,D,

第 66 题 (多项选择题)
保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。
A.业主提供场地日
B.承包商提交履约人保函日
C.投保工程开工日
D.承保项目所用材料卸至工地日
E.投保工程投保日
正确答案：C,D,

第 67 题 (多项选择题)
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。
A. 发包人无权要求交付工程
B. 发包人有权要求交付工程
C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E. 承包人可以留置该工程
正确答案：B,C,

第 68 题 (多项选择题)
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A. 投标人资质
B. 监理大纲
C. 总监理工程师业绩
D. 监理单位业绩
E. 监理费报价
正确答案：A,B,D,

第 69 题 (多项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有(）。
A. 指示承包人提前竣工
B. 指示承包人缩短合同工期
C. 指示承包人删减合同约定的某些工作内容
D. 确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
E. 承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录
正确答案：A,B,

第 70 题 (多项选择题)
下列有关承诺的表述，正确的是（）。
A.承诺必须由受要约人作出
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.承诺撤回的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人
D.承诺的撤销是承诺人阻止或消灭承诺发生法律效力的意思表示
E.超过期限的承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约
正确答案：A,B,C,E,

 

第 71 题 (多项选择题)
供货方供应的产品存在质量缺陷，应（）。
A.如采购方同意，按质论价
B.如采购方同意，原价付款
C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换
D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待
E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换
正确答案：A,E,

第 72 题 (多项选择题)
以下对索赔的表述中，正确的是()。
A．索赔要求的提出不需经对方同意
B．索赔依据应在合同中有明确根据
C．应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
D．工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E．承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：A,D,

第 73 题 (多项选择题)
《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约已经到达受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E.要约已经发生法律效力
正确答案：A,C,D,

第 74 题 (多项选择题)
下列属于监理人监督控制权的是（）。
A.向承包人提出建议
B.对施工进度的监督
C.征得委托人同意，发布开工令
D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验
E.工程设计变更的审批
正确答案：A,B,C,D,

第 75 题 (多项选择题)
(2009年)公开招标和邀请招标的区别包括（）。
A.对投标人资质的要求不同
B.竞争程度不同
C.招标费用不同
D.邀请投标人的方式不同
E.评标工作量不同
正确答案：B,C,D,E,

第 76 题 (多项选择题)
(2009年)公证与鉴证的区别包括（）。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
正确答案：A,B,C,

第 77 题 (多项选择题)
公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。
A.办理招标备案
B.资格预审
C.发布招标公告
D.解答投标人的质疑
E.组织现场考察
正确答案：B,C,D,E,

第 78 题 (多项选择题)
与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（　）。
A．主体具有特定的资格条件和资质条件
B．兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
C．内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
D．合同标的是质量、进度、投资三控制
E．在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
正确答案：A,C,

第 79 题 (多项选择题)
施工合同的当事人包括（　）。
A．发包人
B．发包人法定代表人
C．工程师
D．承包人
E．承包人法定代表人
正确答案：A,D,

第 80 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:第四章 建设工程委托监理合同 > 多项选择题 >
监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有（）。
A.委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业
B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规
C.委托合同的标的是服务
D.委托合同应具有标准形式
E.当事人双方之间建立的债权和债务关系
正确答案：A,B,C,