2013年监理工程师合同管理预测试卷第七套-注册监理工程师考
(2010年真题）我国合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下 列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（ ）。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致工程返工
正确答案：D,
第 2 题 (单项选择题)
委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
正确答案：C,
第 3 题 (单项选择题)
开标时，应当不作为无效投标文件的情形是（ ）。
A.未密封投标文件的
B.关键内容字迹无法辨认的
C.未提供投保证金和投标保证的
D.无项目经理印章的
正确答案：D,
第 4 题 (单项选择题)
依据《中华人民共和国担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时 由保证人承担责任
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时， 由保证人承担责任
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人承担责任
正确答案：D,
第 5 题 (单项选择题)
合同公证与鉴证的相同点是（ ）。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质
正确答案：C,
第 6 题 (单项选择题)
(2010年真题）《中华人民共和国合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的 当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使 不安抗辩权中止合同的是（ ）。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化
正确答案：D,
第 7 题 (单项选择题)
在代理行为中，因授权范围不明确，有被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连 带责任的基础是（ ）。
A.该行为不属于代理人的个人行为
B.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的
C.代理人没有证据证明该代理行为无效
D.被代理人无法承担责任
正确答案：D,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（ ）。
A.物
B.货币
C.行为
D.智力成果
正确答案：C,
第 9 题 (单项选择题)
为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是（ ）。
A.投标须知
B.图纸和技术资料 C.评标原则
D.合同条件
正确答案：C,
第 10 题 (单项选择题)
依据《建筑工程委托监理合同（示范文本）》的规定，当委托人认为监理人无正当理由而 又未履行监理义务时，委托人可以（ ）。
A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内， 终止监理合同
D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天 内，终止监理合同
正确答案：C,
第 11 题 (单项选择题)
下列选项属于指定代理关系终止的条件的是（ ）。
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
正确答案：D,
第 12 题 (单项选择题)
缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ）。
A.合同尚未成立
B.締约一方受有损失
C.締约当事人有过错
D.违反先合同义务
正确答案：A,
第 13 题 (单项选择题)
当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》 的有关规定（ ）。
A.向上级仲裁机构申请执行
B.向人民法院申请执行
C.向首席仲裁员申请执行
D.向人民法院起诉
正确答案：B,
第 14 题 (单项选择题)
依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现（ ）订立的合同，当事人可以向人民法 院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C. 一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案：C,
第 15 题 (单项选择题)
(2009年真题）监理公司具有法人资格的时间为（ ）日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案：C,
第 16 题 (单项选择题)
(2011年真题）监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同 的生效日期为（ ）之日，
A.当事人签字
B.抵押物登记 C.转移产权证
D.转移房屋占有
正确答案：B,
第 17 题 (单项选择题)
依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险 义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止
正确答案：C,
第 18 题 (单项选择题)
合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（ ）。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.协议
正确答案：B,
第 19 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以（ ）的形式承担违约 赔偿责任。
A.违约金
B.继续履行
C.赔偿损失
D.赔偿价差损失
正确答案：C,
第 20 题 (单项选择题)
合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案：D,
第 21 题 (单项选择题)
(2009年真题）项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。
A.委托代理
B.法定代理 C.指定代理
D.转代理
正确答案：A,
第 22 题 (单项选择题)
建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登 记，则( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
正确答案：D,
第 23 题 (单项选择题)
建筑工程一切险往往还加保（ ）。
A.安装工程一切险
B.人身意外伤害险
C.机构损坏险
D.第三者责任险
正确答案：D,
第 24 题 (单项选择题)
甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是5万元，合同履行过程中由于甲的违约造成 乙损失1万元，由于乙的违约造成甲损失3万元，那么，损失的承担应为（ ）。
A.各自承担自己的损失
B.乙赔偿甲3万元损失
C.乙赔偿甲5万元损失
D.乙赔偿甲2万元损失
正确答案：D,
第 25 题 (单项选择题)
发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先（ ）。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原建设勘察、设计单位修改
正确答案：A,
第 26 题 (单项选择题)
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批 准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜 间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
正确答案：A,
第 27 题 (单项选择题)
甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货 款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损 失2万元，乙公司应依法向甲公司支付（ ）万元。
A. 2
B. 2. 5
C. 3
D. 3. 5
正确答案：B,
第 28 题 (单项选择题)
(2011年真题）某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行 过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受 多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（ ）。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
正确答案：A,
第 29 题 (单项选择题)
合同被变更、撤销的前提是（ ）。
A.合同欠缺生效条件
B.合同无效
C.当事人提出请求
D.人民法院有权变更、撤销合同
正确答案：C,
第 30 题 (单项选择题)
(2009年真题）按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为（ ）。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
正确答案：B,
第 31 题 (单项选择题)
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，发包人应按合同规 定（ ）。
A.结清全部设计费
B.支付一般设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后支付全部设计费
正确答案：A,
第 32 题 (单项选择题)
经过修改的设计文件应（ ）后使用。
A.报总监理工程师审核批准
B.按设计管理程序经有关部门审批
C.由设计人签字盖章
D.由发包人审查批准
正确答案：B,
第 33 题 (单项选择题)
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货时承包人派代表共同进行 现场交货清点，检验接收后交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏， 则应由（ ）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
正确答案：C,
第 34 题 (单项选择题)
对于无权代理行为，被代理人行使（ ）后，代理行为有效。
A.后履行抗辩权
B.追认权 C.拒绝权
D.不安抗辩权
正确答案：B,
第 35 题 (单项选择题)
在HDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同 规定的程序提出索赔时，则（ ）。
A.承包商也应承担责任
B.承包商不承担责任
C.只可给予工期顺延
D.只给予费用补偿
正确答案：B,
第 36 题 (单项选择题)
某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。 乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该 损失应当由（ ）承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
正确答案：B,
第 37 题 (单项选择题)
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是（ ）。
A.性质相同，都是由国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审査的
B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内外均可采用签证和公证任何一种合同审査方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：D,
第 38 题 (单项选择题)
FIDIC《施工合同条件》中规定的保留金属于（ ）。
A.承包商应得的工程款
B.合同价内的暂列金
C.承包商应交付的定金
D.业主应交付的预付款
正确答案：A,
第 39 题 (单项选择题)
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的 风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰
正确答案：C,
第 40 题 (单项选择题)
FIDIC《施工合同条件》通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日斯后（ ）天之内。
A. 14
B. 28 C. 30
D. 42
正确答案：D,
第 41 题 (单项选择题)
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同（示范文本）》 通用条款的规定，（ ）。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
正确答案：D,
第 42 题 (单项选择题)
抵押与质押的区别主要在于（ ）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案：C,
第 43 题 (单项选择题)
委托监理合同的通用文件是（ ）。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
正确答案：B,
第 44 题 (单项选择题)
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4 月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部 配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3 天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收 证书中注明的竣工日期应为（ ）。
A. 4月15日
B. 5月1日
C. 5月15日
D. 5月18日
正确答案：A,
第 45 题 (单项选择题)
(2009年真题）施工企业提交的履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定的（ ） 担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
正确答案：B,
第 46 题 (单项选择题)
(2011年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由（）。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定
正确答案：C,
第 47 题 (单项选择题)
(2011年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更需给予承包人追加 合同价款时变更价款的支付时间为（ ）之日。
A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付
正确答案：D,
第 48 题 (单项选择题)
合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（ ）关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务
正确答案：D,
第 49 题 (单项选择题)
依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为（ ）。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
正确答案：C,
第 50 题 (单项选择题)
(2010年真题）承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增 加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）索赔。
A.工程延误
B.工程变更
C.工程加速
D.合同工期
正确答案：C,
第 51 题 (多项选择题)
《建设工程设计合同（示范文本）》规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（ ）。
A.经批准的可行性研究报告
B.设计依据的标准
C.城市规划许可文件
D.限额设计要求
E.工程勘察资料
正确答案：A,C,E,
第 52 题 (多项选择题)
施工招标中，投标人的必要合格条件包括（ ）。
A.营业执照
B.固定资产
C.资质等级
D.履约情况
E.分包计划
正确答案：A,C,D,E,
第 53 题 (多项选择题)
下列有关要约和承诺生效的表述，正确的是（ ）。
A.承诺必须以通知的方式作出
B.承诺的通知送达给要约人时生效
C.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回
D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了 解主义
E.承诺采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文 进入该特定系统的时间，视为到达时间
正确答案：B,D,E,
第 54 题 (多项选择题)
(2009年真题）建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）。
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用
正确答案：C,D,E,
第 55 题 (多项选择题)
《中华人民共和国合同法》的基本原则包括（ ）。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公开原则
D.诚实信用原则
E.遵守法律和公序良俗原则
正确答案：A,B,D,E,
第 56 题 (多项选择题)
(2010年真题）合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务 的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（ ）。
A.政府机关
B.法人的分支机构
C.大学所属二级学院
D.事业单位
E.社会团体
正确答案：B,D,E,
第 57 题 (多项选择题)
供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站， 采购方接到提货通知后应（ ）。
A.拒绝提货
B.将钢材发运回供货方
C.及时提货
D.通知对方要求其承担提前期间的保管费用
E.不承担提前期间保管不善导致的货物损失
正确答案：C,D,
第 58 题 (多项选择题)
FIDIC施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括（ ）。
A.延误发放图纸
B.不可预见的外界条件
C.延误移交施工现场
D.对施工中废弃物和古迹的干扰
E.因质量问题进行的返工
正确答案：A,B,C,
第 59 题 (多项选择题)
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ ）。
A.按时提供设计依据文件和基础资料.
B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C.负责审査外商提供的设计资料
D.保证设计质量
E.设计交底
正确答案：C,D,E,
第 60 题 (多项选择题)
在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（ ）订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：B,C,
第 61 题 (多项选择题)
FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（ ）。
A.由工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.提交仲裁机构裁决
E.通过诉讼解决
正确答案：A,B,C,D,
第 62 题 (多项选择题)
(2009年真题）公证与鉴证的区别包括（ ）。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，而合同鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
正确答案：A,B,C,
第 63 题 (多项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当能够（ ）。
A.满足招标文件各项要求，并且报价最低
B.满足招标文件各项要求，并经评审的价格最高
C.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
D.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
E.满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外
正确答案：D,E,
第 64 题 (多项选择题)
按照《建设工程设计合同（示范文本)》的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止 或解除合同，后果责任包括（ ）。
A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付定金
B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
正确答案：B,C,E,
第 65 题 (多项选择题)
建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（ ）。
A.工程动工日
B.全部工程验收合格日
C.工程所有人实际占有全部工程日
D.施工合同约定的竣工日
E.保修期满日
正确答案：B,C,
第 66 题 (多项选择题)
我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因（ ）等原因导致竣工时间延长，经监 理工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.承包商基础施工超挖
C.监理工程师延误提供所需指令
D.工程量增加
E.设计变更
正确答案：A,C,D,E,
第 67 题 (多项选择题)
(2010年真题）《中华人民共和国合同法》规定的合同变更条件包括（ ）。
A.有效的合同
B.协商一致
C.合同当事人一方确有变更理由和依据
D.须经合同管理机关批准 E.变更内容明确
正确答案：A,B,E,
第 68 题 (多项选择题)
设计合同订立时，委托任务的范围包括（ ）。
A.设计范围
B.建筑物合理使用年限的设计要求
C.委托的设计阶段和内容
D.设计深度要求
E.发包人配合施工工作的要求
正确答案：A,B,C,D,
第 69 题 (多项选择题)
我国《建设工程施工合同（示范文本)》规定，属于承包人应当完成的工作有（ ）。
A.办理施工所需的证件
B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪声有关手续
D.负责已完成工程的成品保护
E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
正确答案：B,C,D,E,
第 70 题 (多项选择题)
我国《建设工程施工合同（示范文本)》中规定的设计人的责任有（ ）。
A.参加工程验收工作
B.解决施工中出现的设计问题 C.为施工承包人提供设计依据的基础资料
D.组织施工招标工作
E.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底
正确答案：A,C,E,
第 71 题 (多项选择题)
(2009年真题）根据《中华人民共和国合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误 的有（ ）。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
正确答案：A,B,E,
第 72 题 (多项选择题)
依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后， 由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（ ）。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需的清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
正确答案：A,D,E,
第 73 题 (多项选择题)
我国《建设工程施工合同（示范文本)》中规定的固定价格合同（ ）。
A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同
B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式
C.是约定范围内的风险由承包人承担
D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同
E.无需约定风险范围
正确答案：A,C,D,
第 74 题 (多项选择题)
划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括（ ）。
A.工程规模
B.招标方式
C.潜在投标人数量
D.工程项目的专业特点
E.被监理合同的难易程度
正确答案：A,D,E,
第 75 题 (多项选择题)
(2009年真题）材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案：A,C,E,
第 76 题 (多项选择题)
工程师对承包人提交的索赔报告在进行审查时，证据材料包括（ ）。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
正确答案：B,C,
第 77 题 (多项选择题)
(2009年真题）依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中属于业主应承担的风险有( )。
A.外敌入侵
B.工程所在地发生叛乱
C.超音速飞行物产生的压力波
D.工地发生放射性污染
E.不利气候条件对施工的影响
正确答案：A,B,C,D,
第 78 题 (多项选择题)
《建设工程委托监理合同（示范文本)》中明确的内容有（ ）。
A.工程概况
B.合同生效日期 C.项目总投资
D.酬金支付方式 E.可行性研究
正确答案：A,B,C,D,
第 79 题 (多项选择题)
在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的 包括（）等抵押合同。
A. 土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E. 土地所有权
正确答案：A,B,C,
第 80 题 (多项选择题)
确定变更价款的原则有（ ）
A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师 确认后执行
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师 确认后执行
E.合同中有适用于变更工程的价格，也可以参照类似工程的价格变更合同价款
正确答案：A,B,C,