2011一级建造师《建设工程法规》预测试题(3)
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
2011一级建造师《建设工程法规》预测试题(3)
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A.法律
B.部门规章
C.行政法规
D.单行条例
2.乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在( )之前申请延续注册。
A.2009年7月10日
B.2009年8月10日
C.2010年7月10日
D.2010年8月10日
3.我国的《宪法》是由( )制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。
A.国务院
B.我国人民代表大会
C.人民检察院
D.国家立法机关
4.红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《合同法》的规定，该钢材购销合同是( )。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
5.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是( )。
A.甲某的行为属表见代理，该合同有效
B.甲某的行为属无权代理.该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任
6.民事行为能力分为完全民事行为能力、无民事行为能力以及( )。
A.不完全民事行为能力
B.单方法律行为能力
C.双方民事行为能力
D.限制民事行为能力
7.甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由( )承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲、乙公司共同
D.乙、丙公司连带
8.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时.仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业.乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。
A.甲旌工企业没有过错无须返还
B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还
C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还
D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还
9.某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造( )。
A.不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D.由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
10.甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90%，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的月务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大fl-脱落，该医院应在( )之前向乙建筑工程公司提出索赔。
A.2006年5月27日
B.2007年5月27日
C.2008年2月13日
D.2008年3月21日
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
11.某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于( )万元。
A.1500
B.1800
C. 2000
D.3000
12.招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，应给予所有投标人平等的机会.使享有同等的权利、履行同等的义务，这是遵循( )原则。
A.诚实信用
B.公平
C.公开
D.公正
13.2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在( )前进行。
A.2009年3月1日
B.2009年4月1日
C.2009年5月1日
D.2009年8月l目
14.《安全生产法》规定：“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的( )。
A.知情权
B.批评权
C.检举、控告权
D.拒绝权
15.2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日.有工人落入坑中.造成重伤，孙某违背了( )义务。
A.危险报告
B.遵守安全生产规章制度的
C.批评和检举、控制
D.接受安全生产教育培训的
16.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是( )。
A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产检查制度
17.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是( )。
A.向施工单位提供资料的责任
B.审查施工组织设计的责任
C.依法履行合同的责任
D.提供安全生产费用的责任
18.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了( )。
A.建设单位的安全责任
B.工程监理单位的安全责任
C.施工单位的安全责任
D.勘察、设计单位的安全责任
19.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，P2T1程项目中，必须实行监理的是( )。
A.投资额为2500万元的市政工程项目
B.投资额为3500万元的生态环境保护项目
C.建筑面积为3万平方米的商品住宅建设项目
D.投资额为2000万元的信息网络建设项目
20.甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加人联合体。则下面说法中正确的是( )。
A.如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意
B.如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意
C.如果丙是三级企业，就不能被吸收进来
D.不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
21.由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由( )承担。
A.监理工程师
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
22.某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修.设计单位承担维修费用
D.施工单位维修.混凝土供应单位承担维修费用
23.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是( )。
A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险.对于雇用的农民工不需要办理
24.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，
关于该项目的立项和开工，下列说法中正确的是( )。
A.可以先批准立项，但建设单位不得开工
B.不得批准立项，建设单位不得开工
C.不得批准立项，但建设单位可以先开工
D.可以先批准立项，建设单位可以先开工
25.某施工企业于2005年3月10日取得安全生产许可证.则该证至( )到期。
A.2007年3月10日
B.2008年3月10日
C.2009年3月10日
D.2010年3月10日
26.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是( )。
A.制定施工现场的消防安全制度
B.向有关部门报审消防设计图纸
C.对施工人员进行消防宣传教育
D.定期检修施工现场的消防器材
27.下列属于工程监理单位的质量责任和义务的是( )。
①依法承揽业务的责任;②独立监理的责任;③依法监理的责任;④确认质量和应付工，
程款的责任;⑤依法承揽工程的责任。
A.①②④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
28.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是( )。
A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工
C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工
29.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括( )。
A.部门标准
B.国家标准
C.企业标准
D.行业标准
30.对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的：是( )。
A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用
B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分
C.建设项目的主体工程完工后.需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行
D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
31.2008年3月13日在对某施工现场进行检查时发现.尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄.且工期紧.暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实.施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是( )。
A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B.这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
32.某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是( )。
A.2010年3月15日
B.2010年3月31日
C.2012年3月l5日
D.2012年3月31日
33.土地使用者经县级以上人民政府依法批准，在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的，并没有使用期限的国有±地使用权，指的是( )。
A.出让土地使用权
B.划拨土地使用权
C.购买土地使用权
D.回收土地使用权
34.甲因不能胜任工作，公司研究决定.从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《劳动法》的规定.该公司最迟应于( )前以书面形式通知张某。
A.2009年6月1日
B.2009年6月16日
C.2009年7月2日
D.2009年7月16日
35.劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括( )。
A.劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位
B.书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式
C.劳动合同具有较强的法定性
D.劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则
36.甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是( )。
A.甲属于未成年人.签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同
C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全
37.甲建筑公司雇佣的4名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对( )员工定期进行健康检查。
=============
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
38.对于下列纠纷的解决.适用于《合同法》的是( )。
A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷
B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷
C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷
D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷
39.《合同法》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的( )。
A.自愿原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.平等原则
40.下列有关第三人向债权人履行债务的说法错误的是( )。
A.必须征得债权人同意
B.第三人并不因此成为合同当事人
C.不得损害债权人的利益
D.第三人应向债权人承担违约责任
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
41.某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开工日期为2009年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2009年6月10日开工;需安装的设备于2009年5月20日运到施工现场，安装机械于2009年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自( )开始。
A.2009年5月10日
B.2009年5月20日
C.2009年5月30日
D.2009年6月10日
42.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是( )。
A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力
B.书面形式的要约自发出时发生效力
C.要约到达受要约人时生效
D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力
43.2008年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2008年6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2008年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是( )。
A.该项目经理收到该回复后合同生效
B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议
C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂
D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力.就要及时通知水泥厂
44.某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是( )。
A.地税局与甲公司签订的承包合同无效
B.甲公司应承担违约责任
C.甲公司应承担缔约过失责任
D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定
45.合同当事人双方自订立合同起.直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据合同履行的原则.按照《合同法》的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务.体现了合同履行的( )。
A.全面、适当履行的原则
B.遵循诚实信用的原则
C.公平合理、促进合同履行的原则
D.当事人一方不得擅自变更合同的原则
46.某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是( )。
A.债务人向债权人履行合同
B.当事人约定由债务人向第三人履行债务
C.约定代为履行债务的第三人不履行责任，由第三人承担
D.债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任
47.2008年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2009年5月完成的当月工程量，约为1200万元，此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2009年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工.并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.撤销权
48.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天，合同规定的误期损害赔偿金为2500元/天。对此，( )。
A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元
B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
C.设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
D.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元以及误期损害赔偿金5万元
49.经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》规定，此分包合同( )。
A.合法有效
B.因损害社会公共利益而无效
C.因显失公平而可撤销
D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
50.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同.钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.效力待定
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
51.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后.( )。
A.可通知建设单位自提
B.应将钢材送到施工现场
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.应将钢材送到建设单位的办公所在地
52.某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于( )。
A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关
B.构成违约，因为客观上存在违约的事实
C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任
D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重
53.-甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的一栋高级公寓工程。合同约定了具体的工程进度要求，甲房地产开发公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙建筑工程公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，甲房地产开发公司因此拒绝向乙建筑工程公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使( )。
A.同时履行抗辩权
B.不安抗辩权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权
54.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时问内要求保证人承担保证责任，规定时间一般为( )个月。
A.3
B.5
C.6
D.8
55.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是( )。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
56.下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是( )。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同
57.甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第--+合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则( )。
A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款
C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
58.当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是( )。
A.买卖合同
B.赠与合同
C.租赁合同
D.借款合同
59.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4 月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是( )。
A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
60.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则( )。
A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入
B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入
C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入
D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
61.甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项月中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了l万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则( )。
A.这l万元定金归乙水泥厂所有
B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元
C乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元
D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元
62.为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了( )。
A.合议制度
B.公开审判制度
C.回避制度
D.两审终审制度
63.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。
A.对该诉讼请求予以支持
B.对该诉讼请求不予支持
C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
64.某施工企业于2008年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为南拒绝组织验收。双方经协商，于2008年3月20日提请有关部门进行质量鉴定.鉴定部门于2008年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2008年3月5日
B.2008年3月12日
C.2008年3月20日
D.2008年4月10日
65.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是( )。
A.房屋买实纠纷
B.土地便用权让纠纷
C.建设工程施工合同纠纷
D.土地买卖纠纷
66.某市A区的建设单位将其位于本市8区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市( )人民法院提起诉讼。
A.A区或8区
B.B区或C区
C.C区或D区
D.D区或A区
67.被告浙江省某市城市发展有限公司承建由该市国道指挥部和该市公路管理段发包的329国道改建工程，施工中安全保护措施不到位，未设明显安全警示标志，致使骑摩托车上夜班的原告之子吴某撞上公路中掘起的水泥石块重伤致死，其侵权行为属于( )。
A.侵害公民身体造成伤害的侵权行为
B.环境污染致人损害的侵权行为
C.地面施工致人损害的侵权行为
D.建筑物及地上物致人损害的侵权行为
68.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由( )承担。
A.甲
B.乙
C.甲和刘某
D.甲和乙
69.根据我国《刑法》规定，一个人只有在故意或过失地实施某种危害社会行为时，才负刑事责任，则故意、过失为犯罪的( )。
A.客体
B.主观方面
C.客观方面
D.主体
70.在生产作业中违反有关安全管理的规定。或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了( )。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.注册建造师享有的权利有( )。
A.使用注册建造师名称
B.遵守法律、法规和有关规定
C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D.保管和使用本人注册证书、执业印章
E.接受继续教育
72.我国法的形式主要体现在( )方面。
A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政规章
E.地方性法规
73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.商业秘密
E.肖像权
74.某施工单位与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋20层的办公楼，合同中约定开工日期为2006年5月2日，竣工日期为2007年9月12日。每月26日，按照当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款，这个法律关系的构成要素包括( )。
A.主体
B.法人
C. 客体
D.内容
E.主体的主观方面
75.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2009年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日l4时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是( )。
A.开标会由该招标代理机构主持
B.由于某评标专家迟到l小时，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑
E.丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
76.根据《民法通则》的有关规定，债的发生根据主要包括( )。
A.法定责任
B.合同
C.不当得利
D.无因管理
E侵权行为
77.《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件包括( )。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.有足够多的工程垫付资金
C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.已经确定建筑施工企业
78.我国招标投标活动所应遵循的基本原则包括( )。
A.自愿原则
B.公开原则
C.公正原则
D.公平原则
E.诚实信用原则
79.对于生产经营单位的安全生产保障中组织保障措施定义过程体现在( )。
A.建立安全生产保障体系
B.明确岗位责任
C.保证安全生产所必需的资金
D.对安全条件论证和安全评价的管理
E.生产经营项目、场所、设备的转让管理
80.拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利，安全生产从业人员的权利还包括( )。
A.接受安全生产教育培训
B.获得安全生产教育和培训的权利
C.获得劳动防护用品的权利
D.知情权
E.批评权和检举、控告权
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
81.安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，则安全责任制度的主要内容包括( )。
A.从事建筑活动主体的负责人的责任制
B.岗位人员的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D.安全生产教育培训制
E.安全生产检查制
82.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任包括( )。
A.向施工单位提供资料的责任
B.依法履行合同的责任
C.提供安全生产费用的责任
D.对拆除工程进行备案的责任
E.不得干预投标人的责任
83.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位的质量责任和义务体现在( )。
A.依法对工程进行发包的责任
B.依法对材料设备招标的责任
C.提供原始资料的责任
D.不得干预投标人的责任
E.建设质量保证体系的责任
84.《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是( )。
A.勘察设计资金已经落实的建设工程
B.按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程
C.采用特定的专利或专有技术的建设工程
D.建筑艺术造型有特殊要求的建设工程
E. 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计
85.根据《标准化法》的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在( )。
A.国家标准
B.行业标准
C地方标准
D.部门标准
E.企业标准
86.对于建设工程项目环境影响评价制度的说法正确的是( )。
A.建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件
B.环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估
C.环境影响评价可以有效预防因规划建设项目实施后对环境造成的不良影响
D.环境影响评价促进了经济、社会和环境的协调发展
E.建设项目的环境影响评价文件由建设单位按国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批
87.不可抗力一般包括自然事件和利社会事件，下列选项中属于自然事件的是( )。
A.洪水
B.地震
C.火山爆发
D.暴雨
E.骚动
88.w、X、Y、Z依次为京沪铁路线上由南到北的4座城市，X市距W市100千米，Y市距X市200千米，Z市距Y市400千米。Y市的乙公司与W市的甲公司签订了购买一台挖掘机的合同，约定由甲公司送货上门到乙公司处。在合同履行中，下列关于乙公司履行变更要求的表述中正确的是( )。
A.可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司
B.可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司，但需经甲公司同意
C.不得要求甲公司将挖掘机送到z市的丁公司
D.可以要求甲公司将挖掘机送到z市的丁公司，但需经甲公司同意
E.可以要求甲公司将挖掘机送到z市的丁公司，但增加的履行费用由乙公司承担
89.我国劳动合同的特征表现为( )。
A.劳动合同具有随意性
B.劳动合同遵循平等、自愿的原则
C.劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位D.劳动合同具有较强的法定性
E.书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式
90.在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权的是( )。
A.租赁合同
B.保管合同
C.运输合同
D.加工承揽合同
E.赠予合同
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
91.《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有( )。
A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
92.《合同法》规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示。”则要约的构成要件为( )。
A.要约必须由特定人作出承诺
B.要约是由特定人作出的意思表示
C.要约必须具有订立合同的意思表示D.要约的内容必须具体明确
E.要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出
93.房地产开发公司甲与施工单位乙签订了建造3幢高层住宅的施工合同，施工单位按规定提交了履约保证。当该3幢高层住宅流水施工均到第11层时，由于国家对在建房地产预售条件从严控制，导致乙资金筹措困难，无力续建。甲将该工程以及相应的施工合同转让给房地产开发公司丙。对此，下列表述中正确的是( )。
A.该转让合同未经乙同意，为无效合同
B.丙享有原施工合同和履约保证合同中作为债权人的权利
C.原履约保证仍然有效，乙不必重新提供履约保证
D.对已施工部分未结清的工程款，乙应当向甲提出结算要求
E.对已施工部分未结清的工程款，乙应当向丙提出结算要求
94.在一定的关系条件下，在合同中构成缔约过失责任，以下说法不正确的是( )。
A.该责任发生在订立合同的过程中
B.当事人违反了诚实信用原则所要求的权利与义务
C. 受害方的信赖利益遭受损失
D.受害方在另一方违背诚实信用原则前未为合同发生费用
E.发生缔约过失责任时，合同已经生效且未被撤销
95.根据《合同法》的规定，下列情形中属于缔约过失责任主要情形的有( )。
A.以合法形式掩盖非法目的
B.假借订立合同，恶意进行磋商
C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
D.其他违背诚实信用原则的行为
E.违反法律、行政法规的强制性规定
96.合同生效指合同具备生效条件而产生法律效力，合同生效所具备的条件是( )。
A.订立合同的当事人必须具有相应民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益
D.订立的合同要产生法律效力
E.具备法律所要求的形式
97.效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有( )。
A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同
B.具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同
C.无权代理人以被代理人名义订立的合同
D.越权订立的合同
E.无处分权人订立的合同
98.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括( )。
A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的
C.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
D.行政机关依法处理登记的
E.当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的
99.工程建设领域较常见的侵权行为有( )。
A.对公民身体造成伤害的侵权行为
B.环境污染致人损害的侵权行为
C.对知识产权的侵害造成经济损失的行为
D.地面施工致人损害的侵权行为。
E.建筑物及地上构筑物致人损害的侵权行为
100.根据《建筑工程质量管理条例》的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，可能要承担的法律责任包括( )。
A.没收违法所得
B.处合同价款0.5%～1的罚款
C.处合同价款2%～4%的罚款
D.吊销资质证书
E.追究刑事责任
2011年一级建造师考试于9月24、25日举行,考试吧整理“2011一级建造师《建设工程法规》预测试题”供广大考生备考使用，预祝大家取得好成绩！
| 第 1 页：试题 |
| 第 11 页：答案 |
一、单项选择题
| 1．C |
2．C |
3．B |
4．D |
5．C |
|
6．D |
7．D |
8．C |
9．D |
10．D |
|
11．B |
12．B |
13．C |
14．D |
15．A |
|
16．A |
17．B |
18．C |
19．B |
20．D |
|
21．C |
22．B |
23．D |
24．B |
25．B |
|
26．B |
27．D |
28．A |
29．A |
30．C |
|
31．B |
32．A |
33．B |
34．C |
35．D |
|
36．C |
37．A |
38．D |
39．D |
40．B |
|
41．B |
42．C |
43．D |
44．B |
45．C |
|
46．B |
47．C |
48．B |
49．D |
50．A |
|
51．A |
52．B |
53．D |
54．C |
55．D |
|
56．D |
57．B |
58．D |
59．B |
60．C |
|
61．C |
62．C |
63．C |
64．A |
65．C |
|
66．B |
67．C |
68．C |
69．B |
70．A |
二、多项选择题
| 71．ACDE |
72．ACDE |
73．ABCD |
74．ACD |
75．AC |
|
76．BCDE |
77．ACDE |
78．BCDE |
79．AB |
80．BCDE |
|
81．ABC |
82．ABCD |
83．ABCD |
84．BCD |
85．AB |
|
86．ACDE |
87．ABC |
88．AE |
89．CDE |
90．BCD |
|
91．ABD |
92．BCDE |
93．BCE |
94．DE |
95．BCD |
|
96．ABCE |
97．ACDE |
98．ABCE |
99．ABDE |
100．ACD |