2012年一级建造师《法规》模拟题及答案(四)
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
第1题 某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元/t，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方应支付的货款为( )元/t。
A.1960
B.2000
C.2460
D.2500
【正确答案】：
B
第2题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以( )。
A.撤销案件
B.撤回申请
C.中止审理
D.缺席裁决
【正确答案】：
D
第3题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为( )。
A.2010年4月1日
B.2010年6月1日
C.2010年9月1日
D.2010年12月1日
【正确答案】：
B
第4题 建设单位相关的质量责任和义务不包括( )。
A.依法进行装修工程
B.依法向有关单位提供原始资料
C.限制不合理的干预行为
D.依法承揽工程的勘察、设计业务
【正确答案】：
D
第5题 甲建筑公司计划于2010年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是( )。
A.商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验
B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样
C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样
D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
【正确答案】：
D
第6题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是( )。
A.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B.法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D.因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
【正确答案】：
C
第7题 某工程已具备竣工条件，2010年7月2 日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2010年7月7 日经验收不合格，施工单位返修后于2010年7月20 日再次验收合格，2010年7月31 日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自( )开始。
A.2010年7月2日
B.2010年7月7日
C.2010年7月20日
D.2010年7月31日
【正确答案】：
C
第8题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是( )。
A.合同示范文本对当事人订立合同起决定作用
B.签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本
C.合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性
D.合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
【正确答案】：
C
第9题 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。
A.省级人民政府
B.全国人民代表大会
C.国务院
D.全国人民代表大会常务委员会
【正确答案】：
C
第10题 在我国法律体系中，《建筑法》属于( )部门。
A.经济法
B.诉讼法
C.行政法
D.商法
【正确答案】：
C
第11题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：( )。
A.特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
B.特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上
C.特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
D.特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
【正确答案】：
D
第12题 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为( )。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
【正确答案】：
B
第13题 注册商标的有效期为( )年，自核准注册之日起计算。
A.3
B.5
C.10
D.15
【正确答案】：
C
第14题 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )内提出书面处理意见。
A.48 h
B.3 d
C.7 d
D.15 d
【正确答案】：
A
第15题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由( )组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.监理单位
B.设计单位
C.拟采用单位提请建设单位
D.拟采用单位提请监理单位
【正确答案】：
C
第16题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满( )个月，即行公布。
A.6
B.12
C.18
D.24
【正确答案】：
C
第17题 施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由( )负总责。
A.建设单位
B.施工单位
C.分包单位
D.工程监理单位
【正确答案】：
B
第18题 《行政处罚法》规定，行政处罚的种类不包括( )。
A.罚金
B.责令停产停业
C.行政拘留
D.没收违法所得，没收非法财物
【正确答案】：
A
第19题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是( )。
A.实行每月防火巡查，并建立巡查记录
B.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
C.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
【正确答案】：
A
第20题 甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到( )。
A.2010年3月20日
B.2011年3月20日
C.2011年6月20日
D.2012年6月20日
【正确答案】：
A
第21题 企业申请资质证书变更，应当提交的材料不包括( )。
A.资质证书变更申请
B.企业法人营业执照原件
C.建筑业企业资质证书正、副本原件
D.与资质变更事项有关的证明材料
【正确答案】：
B
第22题 建设单位应当在竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A.2
B.3
C.4
D.6
【正确答案】：
D
第23题 施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当( )。
A.返还财产
B.负责返修
C.赔偿损失
D.支付违约金
【正确答案】：
B
第24题 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则( )。
A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款
C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
【正确答案】：
B
第25题 王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是( )。
A.某大学教授
B.某企业财务科
C.某公立小学
D.某街道办事处
【正确答案】：
A
第26题 关于集体合同的表述中，说法有误的是( )。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门
B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力
C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效
D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
【正确答案】：
D
第27题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的( )情形不得认定为工伤。
A.患职业病的
B.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
C.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
D.在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
【正确答案】：
D
第28题 有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是( )。
A.《招标投标法》
B.《建筑业企业资质管理规定》
C.《北京市招标投标条例》
D.《工程建设项目施工招标投标办法》
【正确答案】：
A
第29题 女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( )。
A.高处高温工作
B.矿山井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业
【正确答案】：
B
第30题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有( )情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A.违反法定程序颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
【正确答案】：
C
第31题 关于人民法院对第二审案件的审理，下列表述中错误的是( )。
A.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维护原判决
B.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审
C.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
D.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判
【正确答案】：
D
第32题 建设工程施工合同采用口头形式的( )。
A.内容明确
B.对于防止和解决争议有积极的意义
C.有据可查
D.不易分清责任
【正确答案】：
D
第33题 2009年2月某手表厂为纪念建厂30周年，特制纪念手表1000只，每只售价1万元，2009年2月18日的广告上宣称：纪念表镶有进口天然钻石。张某于2009年3月10日购得一只此表。2009年3月20日，张某将所购的手表送权威部门鉴定后证实，该表进口天然钻石实际为人造钻石，每粒价格为100元，手表成本约500元。张某与厂方发生了纠纷，该纠纷可按( )。
A.无效合同处理，理由为欺诈
B.可撤销合同处理，理由为欺诈
C.有效合同处理
D.可撤销合同处理，理由为重大误解
【正确答案】：
B
第34题 华夏公司新建一所某大学的学生宿舍，合同工期为18个月，工程合同价2000万元人民 币，原则上资金应到位( )万元人民币方能领取施工许可证。
A.1000
B.800
C.600
D.300
【正确答案】：
C
第35题 按照《建筑施工场界噪声限值》的规定，土石方施工阶段(主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等)，噪声限值是昼间( )分贝。
A.55
B.62
C.75
D.80
【正确答案】：
C
第36题 适用于诉讼时效的情形是( )。
A.身体受到伤害要求赔偿的
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于投资关系产生的缴付出资请求权
D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
【正确答案】：
A
第37题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在( )情况下，予以重新鉴定。
A.可以通过补充鉴定解决
B.可以通过重新质证解决
C.可以通过补充质证解决
D.鉴定程序严重违法
【正确答案】：
D
第38题 出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有( )。
A.占有权
B.收益权
C.使用权
D.处分权
【正确答案】：
D
第39题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是( )。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
【正确答案】：
A
第40题 关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是( )。
A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日
B.《国务院关于职工工作时间的规定》规定，职工每日工作8h，每周工作48h
C.在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定行
D.国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度
【正确答案】：
B
第41题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是( )。
A.造成1000万元以下直接经济损失的事故
B.造成10人以上30人以下死亡的事故
C.造成10人以上50人以下重伤的事故
D.造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
【正确答案】：
B
第42题 对抵押权实现的叙述中，不正确的是( )。
A.抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿
C.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿
D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
【正确答案】：
B
第43题 在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议( )以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
【正确答案】：
C
第44题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2010年3月5日
B.2010年3月12日
C.2010年3月20日
D.2010年4月10日
【正确答案】：
A
第45题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是( )。
A.工程规划许可证
B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件
D.施工单位营业执照
【正确答案】：
D
第46题 某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。则下列表述中，错误的是( )。
A.设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元
B.承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元
C.设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费
D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元
【正确答案】：
B
第47题 2010年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》的规定，张某的试用期不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
【正确答案】：
B
第48题 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请A市仲裁委员会仲裁。后合同履行过程中发生争议，甲公司将乙公司告上法庭。若甲公司向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，法院受理后，乙公司在首次开庭之前提交仲裁协议的( )。
A.人民法院可以驳回甲公司起诉
B.人民法院可以通过当事人协商
C.人民法院应当驳回甲公司起诉
D.当事人双方应协议再提起诉讼
【正确答案】：
C
第49题 不属于行政复议范围的是( )。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的
C.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的
D.对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的
【正确答案】：
B
第50题 需要保全证据的情况有两种，一是证据( )，二是证据在以后难以取得。
A.涉及国家秘密和个人隐私
B.因客观原因不能自行收集
C.可能灭失
D.为案外人所掌握
【正确答案】：
C
第51题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则( )。
A.甲要承担缔约过失责任
B.乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任
C.乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D.乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
【正确答案】：
B
第52题 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是( )。
A.施工企业的总经理
B.施工企业的董事
C.施工企业的技术负责人
D.施工项目的负责人
【正确答案】：
B
第53题 属于典型的提供劳务合同的是( )。
A.委托合同
B.买卖合同
C.租赁合同
D.借款合同
【正确答案】：
A
第54题 甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
【正确答案】：
B
第55题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是( )。
A.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充
C.当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D.对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
【正确答案】：
D
第56题 失业人员在领取失业保险金期间有( )情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A.非因本人意愿中断就业的
B.应征服兵役的
C.已经进行失业登记，并有求职要求的
D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
【正确答案】：
B
第57题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的( )，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.70%
B.75%
C.80%
D.90%
【正确答案】：
C
第58题 某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订了一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为( )。
A.转包合同，合同有效
B.转包合同，合同无效
C.分包合同，合同有效
D.分包合同，合同无效
【正确答案】：
D
第59题 2010年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼;2010年5月1 日，人民法院作出了一审判决;2010年5月7 日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在( )前向上一级人民法院提起上诉。
A.2010年5月15日
B.2010年5月17日
C.2010年5月22日
D.2010年6月7日
【正确答案】：
C
第60题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是( )。
A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
【正确答案】：
B
第61题 建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中的规定应取样数量的( )。
A.15%
B.20%
C.30%
D.50%
【正确答案】：
C
第62题 甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是( )。
A.建设单位
B.施工单位
C.甲与建设单位
D.甲与施工单位
【正确答案】：
B
第63题 融资租赁合同的法律特征不包括( )。
A.出租人身份的二重性
B.出卖****利与义务相对人的差异性
C.融资租赁合同是双务合同
D.融资租赁合同是要试合同
【正确答案】：
C
第64题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有( )。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
【正确答案】：
C
第65题 某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由( )共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
【正确答案】：
D
第66题 注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，( )年内不予注册。
A.5
B.6
C.8
D.10
【正确答案】：
A
第67题 李某是北京某建设公司的起重机操作员，在2009年的某天在操作起重机时遇到旁边的建筑物崩塌，李某迅速离开现场，结果造成起重机毁坏，李某( )。
A.应当赔偿建设公司的部分损失
B.应当赔偿建设公司的损失
C.不需要赔偿某建筑公司的损失
D.是否需要赔偿损失要由建筑公司决定
【正确答案】：
C
第68题 建设工程债的产生，最主要的原因是( )。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
【正确答案】：
C
第69题 生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，( )，方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格，取得安全标志
B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D.建立专门安全管理制度，定期检测评估
【正确答案】：
A
第70题 运输合同当中，托运人的义务是( )。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务
【正确答案】：
A
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
第71题 注册建造师享有的权利有( )。
A.使用注册建造师名称
B.遵守法律、法规和有关规定
C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D.保管和使用本人注册证书、执业印章
E.接受继续教育
【正确答案】：
A,C,D,E
第72题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供( )。
A.生产厂家的塔式起重机制造许可证
B.塔式起重机出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
【正确答案】：
A,B,E
第73题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，( )不能作为保证人。
A.国家机关
B.学校、幼儿园
C.医院
D.经企业法人授权的法人分支机构
E.企业的职能部门
【正确答案】：
A,B,C,E
第74题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有( )。
A.投标人须知
B.合同主要条款
C.技术标准
D.设计图纸
E.投标文件格式
【正确答案】：
A,B,D,E
第75题 《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括( )。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经确定监理工程师
C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
【正确答案】：
A,C,D,E
第76题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有( )。
A.行政许可
B.行政裁决
C.行政处罚
D.行政处分
E.行政奖励
【正确答案】：
A,B,C,E
第77题 根据《合同法》的规定，( )将会导致合同的权利义务终止。
A.合同变更
B.债务相互抵消
C.债务已经按照约定履行
D.债务人依法将标的物提存
E.债权债务同归于一人
【正确答案】：
B,C,D,E
第78题 物权的特征体现在( )。
A.物权是支配权
B.物权具有实用性
C.物权是财产权
D.物权是绝对权
E.物权具有排他性
【正确答案】：
A,C,D,E
第79题 行政机关的行政行为的特征体现在( )。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
【正确答案】：
A,B,D,E
第80题 法院应当认定与提起诉讼具有同等诉讼时效中断效力的事项包括( )。
A.申请仲裁
B.申请破产、申报破产债权
C.为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡
D.申请追加当事人或者被通知参加诉讼
E.权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权
【正确答案】：
A,B,C,D
第81题 民事诉讼的基本特征包括( )。
A.公权性
B.强制性
C.任意性
D.程序性
E.保密性
【正确答案】：
A,B,D
第82题 下列情况下，诉讼时效期间的计算方法正确的是( )。
A.人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算
B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从第一期履行期限届满之日起计算
C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算
D.享有撤销权的当事人一方请求撤销合同的，应适用《合同法》第55条关于1年除斥期间的规定
E.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束并且管理人知道或者应当知道本人之日起计算
【正确答案】：
A,C,D,E
第83题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2007年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有( )。
A.2007年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B.2008年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2008年年底一定付款
C.2008年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D.2009年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E.2009年3月，甲向人民法院起诉
【正确答案】：
A,B,E
第84题 招标代理机构应当具备的条件有( )。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.必须是具备具体的技术方案
C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D.有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
E.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由省、自治区、直辖市人民政府或地方人民政府的建设行政主管部门认定
【正确答案】：
A,C,D,E
第85题 民事诉讼中，不能单独作为认定案件事实的证据包括( )。
A.存有疑点的视听资料
B.有正当理由未出庭作证的证人证言
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
E.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
【正确答案】：
A,C,D,E
第86题 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定，( )，应当作为无效投标文件，不得进入评标。
A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的
B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的
C.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的
D.组成联合体投标的，投标文件附联合体各方共同投标协议的
E.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的
【正确答案】：
A,B,C,E
第87题 外观设计必须具备的条件包括( )。
A.具有美感
B.是对产品的外表所作的设计
C.是形状、图案、色彩或者其结合的设计
D.是适合于工业上应用的新设计
E.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案
【正确答案】：
A,B,C,D
第88题 建设工程安全生产中，总承包单位应当承担的法定安全生产责任有( )。
A.自行完成建设工程主体结构的施工
B.保证本单位所需资金的投入
C.负责向有关部门上报生产安全事故
D.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
E.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任
【正确答案】：
A,C,D,E
第89题 当事人提出证据证明( )，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.裁决有仲裁协议的
B.裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
D.裁决所依据的证据是伪造的
E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
【正确答案】：
C,D,E
第90题 合同的种类很多，合同的标的也多种多样包括( )。
A.有形财产
B.劳务
C.无形财产
D.工作成果
E.建设工期
【正确答案】：
A,B,C,D
第91题 注册建造师享有的权利有( )。
A.使用注册建造师名称
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.接受继续教育
D.执行技术标准、规范和规程
E.获得相应的劳动报酬
【正确答案】：
A,B,C,E
第92题 作为行政法调整对象的行政关系，主要包括( )。
A.内部行政关系
B.外部行政关系
C.行政管理关一系
D.行政救济关系
E.行政法制监督关系
【正确答案】：
A,B,D,E
第93题 建设工程债产生的根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.继承
D.不当得利
E.无因管理
【正确答案】：
A,B,D,E
第94题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件的内容一般包括( )。
A.投标函
B.投标报价
C.施工组织设计
D.商务和技术偏差表
E.投标保证金
【正确答案】：
A,B,C,D
第95题 工程监理企业不得( )。
A.与被监理工程的承包单位有隶属关系
B.以任何理由，要求建筑设计单位在工程设计中，降低工程质量
C.与设备供应单位有隶属关系
D.转让工程监理业务
E.允许由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
【正确答案】：
A,B,C,D,E
第96题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有( )。
A.施工单位与材料供应商订立合同
B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D.材料供应商向施工单位交付材料
E.施工单位向材料供应商支付材料款
【正确答案】：
A,D,E
第97题 租赁合同中，出租人的义务包括( )。
A.交付出租物
B.妥善保管租赁物
C.维修租赁物
D.物的瑕疵担保
E.保证承租人的优先购买权
【正确答案】：
A,C,D,E
第98题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，对于应当公开招标的建设工程招标项目，经批准可以进行邀请招标的有( )。
A.受自然地域环境限制的
B.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的
E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
【正确答案】：
A,B,D
第99题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将( )等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆除施工组织方案
D.堆放、清除废弃物的措施
E.拆除施工设计方案
【正确答案】：
A,B,C,D
第100题 委托合同中，受托人的义务包括( )。
A.按指示处理委托事务的义务
B.亲自处理委托事务的义务
C.披露委托人或第三人的义务
D.支付仓储费用的义务
E.委托事务报告和转交财产的义务
【正确答案】：
A,B,C,E