2011公路监理师考试合同管理预测试题(2)
一、单选题（10题/10分）
1、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人
A．建设主管部门
B．建筑公司
C． 银行
D．贸易公司
2、经济法律关系由（ ）三要素组成
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C． 法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任
3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（ ）
A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C． 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人
4、无效经济合同的确认权属于（ ）
A．法院或仲裁机关
B．法院
C． 工商局
D．建设管理部门
5、经济合同的核心是（ ），它是当事人双方权利和义务的焦点
A．价款
B．违约责任
C． 标的
D．履行期限
6、招标文件中的工程量清单是（ ）
A．投标单位计算标价的依据
B．竣工结算的依据
C． 准确的工程量
D．总价承包时的工程量
7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择
A．报价
B．能力
C． 资历信誉
D．规模和经济实力
8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）
A．参与竟争的投标人
B．招标单位的董事会
C． 上级行政主管部门
D．省、市政府部门提供的专家名册
9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ）
A．由工程师对争议事项作出决定
B．双方友好协商
C． 申请仲裁
D．提起诉讼
10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（ ）
A．承包商无权得到该项工作的付款
B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定
C． 业主给予承包商一定的补偿
D．承包商有权得到该项工作的付款
二、多选题（40题/40分）
1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ ）
A．建筑物
B．工资表
C． 劳务行为
D．建设资金
E．工程量
F．构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（ ）
A．以自己的名义签定合同
B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C． 在授权范围内单独与第三方谈判合同
D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由（ ）行使
A．法定代表人
B．法人代表
C． 法人领导机构
D．厂长、经理
E．董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ）
A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C． 担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C． 有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）
A．批准招标申请
B．审核招标文件
C． 负责编制标底
D．参加开标会议
E．监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ ）等方面内容
A．监理工作目标设置的合理性
B．项目监理班子组织机构的完备性
C． 工作计划的可行性
D．承诺保证提前竣工时间的长短
E．提交的方案是否有创新性
8、进行施工招标应满足的条件包括（ ）
A．工程已批准立项
B．有能满足施工需要的技术资料和图纸
C． 已选择了监理单位
D．建设资金来源已落实
E．建设用地的征用工作已完成
9、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A．未密封
B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C． 未按规定格式填写
D．内容不全、字迹辨认不清
E．同标底吻合
F．与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔
A．合同签字日到发布开工令日
B．开工令日到颁发工程移交证书日
C． 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E．结清单生效日之后到提出合同争议日
11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C． 按合同规定不应由承包商承担的风险
D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E．承包商提供的证据足以支持自己的主张
12、索赔证据的基本要求是（ ）
A．索赔证据必须具备真实性
B．索赔证据必须具备全面性
C． 索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性
E．索赔证据必须具备直观性
F．索赔证据必须具备逻辑性
13、经济合同的担保形式主要有（ ）
A．定金
B．保证金
C． 抵押
D．留置权
E．保险
F．预付款
14、合同法律关系的客体包括（ ）
A．行为
B．限制流通物
C． 禁止流通物
D．智力成果
E．完成一定的工作
15、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容
A．执行监理任务的计划表
B．承担监理工作的人员组成
C． 人员酬金报价表
D．要求监理单位提供的设备清单
E．提供自备仪器设备的报价表
16、属于招标文件主要内容的是（ ）
A．设计文件
B．工程量清单
C． 施工方案
D．投标书的编制要求
E．选用的主要施工机械
17、下列合同中，属于主合同的是（ ）
A．施工承包合同
B．施工分包合同
C． 担保合同
D．监理合同
E．工程保险合同
18、土木工程施工合同条件由（ ）组成
A．通用条件
B．专用条件
C． 投标书及附件
D．协议书
E．合同条件
F．协议条款
19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可以获得工期展延
A．业主延误施工现场移交
B．监理工程师延误图纸移交
C． 不利施工的自然条件或障碍影响
D．增加合同外的施工项目
E．暂时停工
20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ）
A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C． 发布"变更"指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险
A．战争、动乱等
B．工伤事故
C． 正常的恶劣天气
D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是（ ）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C． 有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
23、合同成立的有效条件包括（ ）
A．合同主体资格合格
B．内容合法
C． 订立的形式和程序合法
D．必须经过鉴证公证
E．必须经过主管部门登记批准
F．必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（ ）
A．房屋及构筑物
B． 机器设备
C． 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D．依法可以转让的股份、股票
E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
F．依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）
A．建筑物
B．工资表
C． 劳务行为
D．建设资金
E．工程量
F．构筑物
26、被代理人的主要权利有（ ）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C． 要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ ）
A．保证
B．抵押
C． 质押
D．留置
E．定金
28、属于经济合同主要条款的是（ ）
A．标的
B．价款
C． 质量
D．签证条款
E．违约责任
F．仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按（ ）
A．追究违约金
B．返还财产
C． 赔偿损失
D．追究处罚金
E．追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）
A．有仲裁协议
B．熟悉仲裁规则
C． 有具体的仲裁请求和事实、理由
D．自己认为能够胜诉
E．属于仲裁委员会受案范围
31、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A．具有平等民事主体的法人
B．其他经济组织
C． 公民
D．农民
E．个体工商户
F．农村承包经营户
32、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A．没有经过上级主管部门审批
B．主体不合格
C． 没有经工商局鉴证
D．内容不合法
E．没有经公证处公证
F．无效代理
33、免除违约责任的条款有（ ）
A．对方过错
B．国家计划调整
C． 自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
34、仲裁协议包括如下（ ）内容
A．请求仲裁的意思表示
B．不向法院起诉的承诺
C． 仲裁事项
D．双方争议的解决方式
E．所选定的仲裁委员会
F．争议调解人
35、标底价格由（ ）组成
A．成本
B．利润
C． 税金
D．直接费
E．间接费
36、施工招标时，下列情况（ ）属于废标
A．投标书未密封
B．投标书逾期到达
C． 投标单位未参加开标会
D．投标书未按规定格式填写
E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）
A．批准招标申请
B．审核招标文件
C． 负责编制标底
D．参加开标会议
E．监督评标过程
38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C． 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C． 各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）
A．有利于本地区的承包商
B．有利于本系统的承包商
C． 施工内容的专业要求
D．避免施工现场的交叉干扰
E．对项目建设总投资的影响
1、施工招标的招标广告属于要约 （ ）
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 （ ）
3、保证合同的当事人是债权人和保证人 （ ）
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 （ ）
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ）
6、根据"担保法’的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 （ ）
7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 （ ）
8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 （ ）
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 （ ）
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 （ ）
四、简答题（5题/20分）
1、简述合同法律关系三要素？
2、承担违约责任有哪些方式？
3、解决合同争议的方法有哪些？
4、《招投标法》对招标人的能力有何要求？
5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？
五、综合分析题（2题/20分）
1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：
（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。
（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？
2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？
（二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付
1、A 2、A 3、C 4、A 5、C
6、A 7、B 8、D 9、A 10、D
二、多选题（40题/40分）
1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E
6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D
11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E
16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C
21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F
25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E
29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F
33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D
37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E
三、判断题（10题/10分）
1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√
6、√ 7、× 8、√ 9、× 10、√
四、简答题（5题/20分）
1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则
3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，
4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。
5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。
五、综合分析题（2题/20分）
1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。
（二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。
（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。
2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。
合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。
（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。
夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。