临考练习题1-6：2011监理工程师考试合同管理临考练习题及
- 第1页：临考练习题1-6
- 第2页：临考练习题7-11
- 第3页：临考练习题12-17
- 第4页：临考练习题18-23
1．承包人在索赔意向通知提交后的（ ）天内递交正式的索赔报告。
A．14
B．28
C．7
D．56
【答案】B
【解析】索赔的程序。注意两个28天。
2．在施工索赔中，以下对网络分析法的叙述错误的是（ ）。
A．网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键路线
B．若延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期
C．若延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值
D．若延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则只需批准顺延相同的延误工期即可
【答案】D
【解析】工期索赔的网络图分析。未超过总时差，不影响总工期，因此工期不延长。
3．工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。
A．当工程师与承包人就补偿达不成一致时单方作出处理决定
B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C．批准承包商缩短合同工期
D．将批准的索赔额纳入月进度款中
【答案】C
【解析】缩短工期属于合同变更，只有施工合同的当事人发包人与承包人有这样的权利。
4．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任，此种索赔属于（ ）。
A．总索赔
B．道义索赔
C．默示索赔
D．工程变更索赔
合同中没有明确的规定，但根据合同条款的含义可以推导出承包人有索赔权，称为默示索赔。
5．施工中遇到异常恶劣的气侯条件造成的停工属于（ ）。
A．不可原谅的延期
B．可原谅并给予补偿费用的延期
C．承包人应承担的风险责任
D．可原谅但不给予补偿费用的延期
【答案】D
【解析】一般的气侯条件属于承包人的风险责任，但异常不利的气侯条件属于业主应承担风险的范围，且只能延长工期，不予补偿费用。
6．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（ ）。
A．只能向有合同关系的对方提出索赔
B．工程对证据不充分的索赔报告也应作出反映
C．工程师的索赔处理决定不具有强制约束力
D．索赔处理决定必须要报发包人批准
【答案】D
【解析】如果在工程师的权限范围内，不必报请发包人批准，只需告知或备案。
编辑推荐：
2011年监理工程师考试临考冲刺试卷汇总
2011年监理工程师考试临考习题集
本文导航- 第1页：临考练习题1-6
- 第2页：临考练习题7-11
- 第3页：临考练习题12-17
- 第4页：临考练习题18-23
7．承包人可索赔的费用包括（ ）
A．人工费
B．保函手续费
C．贷款利息
D．保险费
E．机会损失
【答案】ABCD
【解析】承包人可索赔的费用包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费。
8．按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ）。
A．工程加速索赔
B．工程变更索赔
C．合同中明示的索赔
D．合同中默示的索赔
E．合同外的索赔
【答案】CD
【解析】按索赔的合同依据分类，分为合同明示的索赔和合同中默示的索赔;按索赔目的分类，分为工期索赔、费用索赔;按索赔事件的性质分类，分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其它索赔。
9．工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。
A．超出合同的规定，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误
C．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
D．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
E．因不可抗力或不可预风因素造成的成本增加或额外支出
【答案】BCD
【解析】判定索赔成立的条件。
事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误
造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任
承包人按合同规定程序提交了索赔意向通知和索赔报告
10．工程师索赔管理的任务包括（ ）
A．预测和分析导致索赔的原因和可能性
B．在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
C．通过有效的合现管理减少索赔事件发生
D．公平合理地处理和解决索赔
E．受发包人委托进行工程管理
【答案】ACD
【解析】工程师索赔管理任务。BD两项是工程师对索赔的影响。工程师的索赔管理任务包括：
预测和分析导致索赔的原因和可能性
通过有效的合同管理减少索赔事件发生
公平合理地处理和解决索赔
11．当承包人向工程师提出索赔时，承包人可以提供的证据包括（ ）。
A．施工现场记录
B．各类财务凭证
C．合同履行过程中往来信函
D．招标文件
E．汇率变化表
【答案】ABCE
【解析】招标文件是要约邀请。
编辑推荐：
2011年监理工程师考试临考冲刺试卷汇总
2011年监理工程师考试临考习题集
本文导航- 第1页：临考练习题1-6
- 第2页：临考练习题7-11
- 第3页：临考练习题12-17
- 第4页：临考练习题18-23
12．依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A．延误移交施工现场
B．设计图错误返工
C．施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D．业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
【答案】C
【解析】赔偿利润的项目。用排除法，找出需要赔利润的项目（一共六项）。
13．FIDIC施工合同条件为了合理分担风险责任，定义从基准日起至（ ）止的期间内，有经验的承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A．开标日
B．工程师发布开工令
C．工程师颁发工程接收证书
D．工程师颁发履约证书
【答案】D
【解析】C相当于国内的竣工验收之事移交业主，D相当于保修期结束。
14．在FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在（ ）前的任何时间可以发布变更指令或以任何一种方式提出变更。
A．竣工验收
B．颁发履约证书
C．结清单生效
D．颁发接收证书
【答案】B
【解析】D工程接收证书，表明承包商对工程的施工义务已经完成，而且对工程照片的责任也转移给业主；B履约证书颁发后工程师无权指示承包商进行任何施工工作，承包商可以办理结算手续。C结清单生效承包商的索赔权终止。
15．FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法，如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时（ ）。
A．调价方法继续有效
B．调价方法无效
C．按对业主有利的原则执行
D．应酌情摔减减违约金
【答案】C
【解析】因承包商原因发生工程延误，承包商应承担责任，所以此时的调价调整要以对业主有利的原则执行。
16．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的基本竣工要求后，承包商申请颁发接收证书，该基本竣工是指（ ）。
A．完成扫尾、清理施工现场工作
B．完成所有缺陷修复工作
C．能按预定目的交给业主占用或使用
D．完成主体工程的施工任务
【答案】C
【解析】基本竣工是指工程已通过竣工检验，能够按照预定目的交给业主占用或使用，而非完成了合同规定的包括扫尾清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工，剩余工作允许承包商在缺陷通知期内继续完成。
17．FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（ ）。
A．由工程师确定
B．提交争端裁决委员会决定
C．双方协商
D．提交仲裁机构裁决
E．通过诉讼解决
【答案】ABCD
【解析】FIDIC施工合同条件下的合同争议解决方式。注意FIDIC施工合同里解决争议的方式确定为仲裁而非可选诉讼。
编辑推荐：
2011年监理工程师考试临考冲刺试卷汇总
2011年监理工程师考试临考习题集
本文导航- 第1页：临考练习题1-6
- 第2页：临考练习题7-11
- 第3页：临考练习题12-17
- 第4页：临考练习题18-23
18．采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。
A．施工工程的计划进度
B．分包商在施工阶段的安排
C．重要检查检验的次序和时间
D．保证计划实施的说明文件
E．滞后于进度计划的责任
【答案】ACD
【考点】进度计划的内容。
【解析】E一般在进度计划中只有技术规定，无法律规定，而滞后进度计划的责任会在违约责任中规定。B指定分包商在各阶段的安排，一般分包商的不包括在内。
19．采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。
A．对合同中任何工程量的改变
B．工程任何部分标高的改变
C．改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D．删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E．改变违约责任的承担方式
【答案】ABC
【解析】工程变更的范围。D明显的错误，E不属于变更，属于合同的变更或修改。工程变更不同于合同变更，前者对合同条件内约定的业主和承包商的权利义务没有实质性变动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理。后者属于对原合同进行实质性变动，应以补充协议的方式变更。
20．在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。
A．不可预见的外界条件
B．施工中遇到文物和古迹
C．异常不利的气候条件
D．业主或其他承包人的干扰
E．后续法规的调整
【答案】ABE
【解析】可以索赔工期、费用、利润的情况。
C注意是异常不利气侯条件，只可索赔工期，不能索赔费用。而一般的气侯条件风险归承包商所有，不能索赔工期。
D业主或其他承包人的干扰，也只能索赔工期，不能索赔费用。
21．指定分包商的特点主要体现在（ ）方面。
A．指定分包商与一般分包商的地位不同
B．选择分包单位的权利不同
C．分包合同的工作内容不同
D．工程款的支付开支项目不同
E．业主对分包商利益的保护不同
【答案】BCDE
【解析】指定分包商的特点。指定分包商与一般分包商的区别。
22．分包合同的管理都包括（ ）对分包合同的管理
A．业主
B．工程师
C．保证人
D．承包商
E．担保人
【答案】ABD
【解析】分包合同的管理关系。
23．FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及（ ）。
A．计划实施工程的总工期是否与合同约定一致
B．重要里程碑工期是否与合同的约定一致
C．承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现
D．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
E．承包商的施工人员的到位情况
【答案】ABCD
编辑推荐：
2011年监理工程师考试临考冲刺试卷汇总
2011年监理工程师考试临考习题集