2012年监理工程师合同管理考前突破试题(第四套)-
第1题
法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的（）关系。
A.道德
B.权利义务
C.人际
D.民事
正确答案：B
第2题
某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A.不必追究对方的违约责任
B.按300t的数量计算违约金
C.按100t的货款计算违约金
D.按逾期15天的时间计算违约金
正确答案：C
第3题
施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
正确答案：A
第4题
勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于（）的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察
B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察
D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察
正确答案：C
第5题
在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。
A.发包人
B.承包人
C.业主
D.监理单位
正确答案：B
第6题
监理工程师应在约定时间按设计图纸核实已完工程量(即工程计量)，此时若监理工程师按约定时间通知承包人，而承包人不参加计量，则监理工程师的计量（）。
A.无效
B.有效
C.经发包人同意后有效
D.承包人计量后按承包人的计量计算
正确答案：B
第7题
《中华人民共和国合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：D
第8题
工程师在接到最终报表和结清单附件后的28天内签发最终支付证书，建设单位应在收到证书后的（）天内支付。只有当建设单位按照最终支付证书的金额予以支付并退还履约保函后，结清单才生效，承包商的索赔权也即行终止。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案：D
第9题
某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由（）负责该项任务的设计联络工作。
A.设计人
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
正确答案：A
第10题
某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案：C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第11题
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
正确答案：C
第12题
当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于（）。
A.法定索赔
B.指定索赔
C.代为索赔
D.合理索赔
正确答案：C
第13题
建设工程合同如果无效，一般应当采用（）的方法处理。
A.返还财产
B.支付违约金
C.作价补偿
D.赔偿损失
正确答案：C
第14题
依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
正确答案：C
第15题
《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。
A.法定工程总承包人
B.要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告
C.选择工程分包人的认可权
D.调换总监理工程师的最终认可权
正确答案：C
第16题
(2009年)对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（）。
A.应由承包人白行复制，复制费用自行承担
B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
正确答案：D
第17题
下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。
A.招标公告
B.资格预审合格通知书
C.投标书
D.中标通知书
正确答案：C
第18题
依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。
A.验收后由发包人负责
B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责
D.验收前由工程师负责
正确答案：A
第19题
在FIDIC的《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算
正确答案：D
第20题
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
正确答案：A
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第21题
监理合同的酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书（）内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天
正确答案：A
第22题
通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套（），以保证施工符合合同要求。
A.工程管理体系
B.设施管理体系
C.质量管理体系
D.施工管理体系
正确答案：C
第23题
某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（）。
A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
正确答案：B
第24题
由于监理工程师的决定出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，（）必须承担合同规定的相应赔偿责任。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.监理单位
正确答案：A
第25题
“表见代理”的代理行为（）。
A.无效
B.恢复代理权后有效
C.有效
D.被代理人追认后有效
正确答案：C
第26题
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担
正确答案：A
第27题
债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于（）。
A.抵押
B.留置
C.质押
D.定金
正确答案：B
第28题
设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是（）。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20％作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
正确答案：A
第29题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际计划进度滞后，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。
A.建设单位额外支付
B.工程师承担
C.承包商自行承担
D.建设单位与承包商协商补偿
正确答案：C
第30题
《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B.不可抗力事件发生后的善后工作
C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间
D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
正确答案：D
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第31题
某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时问还剩10天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变
正确答案：C
第32题
当事人行使不安抗辩权的法律效果是（）。
A.终止合同
B.解除合同
C.中止履行合同
D.恢复履行合同
正确答案：C
第33题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C
第34题
FIDIC施工合同条件中设定的合同争端裁决委员会，在处理建设单位与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议合同中的（）。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
正确答案：B
第35题
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业
正确答案：D
第36题
材料采购合同属于（）。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同
正确答案：A
第37题
如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，（）必须承担合同规定的相应赔偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案：B
第38题
按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（）。
A.产品合格证、检验单
B.双方签订的采购合同
C.供方当事人独自封存的样品
D.供货方提供的计量单、装箱单
正确答案：C
第39题
(2009年)招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。
A.投标人
B.招标人
C.招标代理机构人员
D.招标单位的纪检部门人员
正确答案：A
第40题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：C
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第41题
下列说法正确的是（）。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
正确答案：B
第42题
依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（）。
A.只能向有合同关系的对方提出索赔
B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
D.索赔处理应尽可能协商达成一致
正确答案：B
第43题
开标时判定为无效的投标文件，应当（）。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案：A
第44题
工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是（）。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
正确答案：D
第45题
能够作为保证人的是（）。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案：B
第46题
(2009年)依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（）。
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
正确答案：C
第47题
(2010年)承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（）。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
正确答案：C
第48题
公开招标在开标时，应当由（）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加
正确答案：C
第49题
某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人
正确答案：D
第50题
合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以（）的方式变更。
A.专业条款
B.补充协议
C.双方协商
D.仲裁
正确答案：B
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第51题
《中华人民共和国合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。
A.当事人
B.标的
C.数量
D.违约责任
E.解决合同争议的方法
正确答案：A,B
第 52 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。
A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款
B.设计变更调整的合同价款
C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款
D.本期应扣回的工程预付款
E.承包人的索赔款
正确答案：A,B,D,E,
第 53 题
下列条件中可以作为顺延工期的条件包括（）。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
正确答案：A,C,E,
第 54 题
FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同条件的管理中解决合同争议的程序包括（）。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.仲裁
E.通过诉讼解决
正确答案：A,B,C,D,
第 55 题
《中华人民共和国合同法》规定的合同有效条件包括（）。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案：A,B,E,
第 56 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：A,B,C,D,
第 57 题
设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。
A.委托设计任务的范围和内容
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.项目投资要求
D.双方的责任
E.工程用地规划
正确答案：A,B,D,
第 58 题
对于施工中发生的不可抗力，《建设工程施工合同(示范文本)》规定发包人应承担的损失包括（）。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.工程损害导致第三方人员伤亡
E.承包人施工机械的停工损失
正确答案：A,B,C,D,
第 59 题
下列各项中，关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述，正确的是（）。
A.其可分为必要合格条件和附加合格条件两类
B.附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无
C.普通工程项目一般承包人均可完成，必须设置附加合格条件
D.附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准
E.必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求
正确答案：A,B,E,
第 60 题
工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据：
A.中标意向书
B.经工程师认可的施工进度计划
C.工程师发布的各种书面指令
D.招标时的标前会议记录
E.各类财务凭证
正确答案：B,C,E,
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第 61 题按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。
A.投标书及其附件
B.招标阶段对投标人质疑的书面解答
C.资格审查文件
D.工程报价单
E.履行合同过程中的变更协议
正确答案：A,D,E,
第 62 题
对索赔报告的审查时，证据资料的分析是指主要分析证据资料的（），这也是索赔要求有效的前提条件。
A.有效性
B.合理性
C.正确性
D.法定性
E.科学性
正确答案：A,B,C,
第 63 题
下列选项中，关于建设工程竣工阶段质量保修期的表述，正确的有（）。
A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
B.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年
C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年
D.基础设施工程为50年
E.房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
正确答案：A,B,C,E,
第 64 题
下列关于监理招标的特点，叙述正确的是（）。
A.邀请的投标人较多
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.招标宗旨是对监理单位能力的选择
E.邀请的投标人较少
正确答案：C,D,E,
第 65 题
下列情况中，（）的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
正确答案：A,D,E,
第 66 题
(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案：A,B,D,
第 67 题
对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。
A.设计方案优劣
B.设计资历和社会信誉
C.投资估算是否超过限额
D.投标报价是否最低
E.设计进度快慢
正确答案：A,B,C,E,
第 68 题
设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。
A.经批准的可行性研究报告
B.设计依据的标准
C.城市规划许可文件
D.限额设计要求
E.工程勘察资料
正确答案：A,C,E,
第 69 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，施工阶段的合同管理中，施工进度计划的内容一般包括（）等。
A.施工工程的计划进度
B.分包商在施工阶段的安排
C.重要检查检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
正确答案：A,C,D,
第 70 题
在接到正式索赔报告以后，工程师要认真研究承包人报送的索赔报告，包括（）。
A.在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重新研究一下合同的有关条款
B.在不确认责任归属的情况下，研究承包商的索赔证据，并检查他的同期记录
C.审查承包人提出的索赔补偿要求，不剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款项和工期延展天数
D.通过对事件的分析，依据合同条款划清责任界限，如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料
E.在24天内给予答复
正确答案：A,B,D,
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
第 71 题供货方应提供的现场服务内容有：（）。
A.派出必要的现场服务人员
B.由采购方发出安装通知
C.做好现场道路通行工作
D.进行技术交底
E.对所供货物进行清点验收
正确答案：A,D,
第 72 题
招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（）。
A.招标工作范围
B.对投标人的资质要求
C.招标公告
D.资格预审条件
E.招标方式和计划工期
正确答案：A,B,E,
第 73 题
依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，委托人的义务包括（）。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
正确答案：B,C,E,
第 74 题
甲乙双方若发生合同纠纷，应本着（）的原则协商解决。
A.互谅互让
B.互相尊重
C.和平友好
D.诚实信用
E.互相帮助
正确答案：A,B,C,
第 75 题
在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。
A.负责审查外商提供的设计资料
B.设计交底
C.按时提供设计依据文件和基础资料
D.保证设计质量
E.施工图设计完成后，组织鉴定和验收
正确答案：A,B,D,
第 76 题
按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（）。
A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
正确答案：B,C,E,
第 77 题
建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（）之日止，以先发生者为准。
A.工程签发完工验收证书
B.承包人完成施工任务
C.工程所有人组织工程验收
D.工程所有人实际占用全部工程
E.保修期满
正确答案：A,D,
第 78 题
工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A.中标意向书
B.经工程师认可的施工进度计划
C.工程师发布的各种书面指令
D.招标时的标前会议记录
E.各类财务凭证
正确答案：B,C,E,
第 79 题
在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（）。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.影响正常施工的费用由承包人与发包人按比例分担
正确答案：B,C,
第 80 题
FIDIC合同内作为约束承包商忠实履行合同义务的措施包括（）。
A.保证金
B.履约保函
C.定金
D.违约金
E.保留金
正确答案：B,E,
编辑推荐：
2012年监理工程师考试章节练习免费测试
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答