单项选择题（1-10）：2012年监理工程师合同管理自我测试
- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第一题 单项选择题
第 1 题
定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
正确答案：B
第 2 题
甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（ ）。
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B.直接具有强制执行的效力
C.一定是不可撤销的合同
D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据
正确答案：D
第 3 题
承包人无权要求追加合同价款的情况不包括（ ）。
A.出现进度偏差后，工程师指示改变了施工顺序导致效率降低
B.与其他承包人的施工发生干扰
C.由自身原因导致施工进度滞后
D.发包人要求的设计变更
正确答案：D
第 4 题
下列选项中，有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是（ ）。
A.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
B.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
C.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
D.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
正确答案：D
第 5 题
设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（ ）。
A.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止
B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止
C.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止
正确答案：B
第 6 题
某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：C
第 7 题
因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给（ ）审核。
A.发包人
B.设计文件的审批机构
C.监理工程师
D.承担工程初步设计的设计院
正确答案：C
第 8 题
某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（ ）。
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任
正确答案：C
第 9 题
某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：C
第 10 题
监理工程师应在约定时间按设计图纸核实已完工程量(即工程计量)，此时若监理工程师按约定时间通知承包人，而承包人不参加计量，则监理工程师的计量（ ）。
A.无效
B.有效
C.经发包人同意后有效
D.承包人计量后按承包人的计量计算
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 11 题
(2009年)招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（ ）。
A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
正确答案：A
第 12 题
施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 （ ）。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
正确答案：A
第 13 题
(2009年)FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是（ ）。
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔
正确答案：A
第 14 题
经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（ ）的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务
正确答案：C
第 15 题
某工程施工过程中，施工单位和供货分包商签订供货合同，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（ ）索赔，以补偿自己损失。
A.建设单位
B.工程师
C.设备生产厂
D.设备供货商
正确答案：D
第 16 题
双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（ ）的酬金。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.包括正常、附加和额外监理工作
正确答案：A
第 17 题
缺陷通知期满时，若工程师认为还存在影响工程运行或使用的较大缺陷，可以延长缺陷通知期，推迟颁发证书，但缺陷通知期的延长不应超过竣工日后的（ ）。
A.1年
B.2年
C.5年
D.半年
正确答案：B
第 18 题
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（ ）。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度
正确答案：A
第 19 题
(2010年)当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书
正确答案：B
第 20 题
《建设工程委托监理合同》规定，（ ）不属于委托人的权利。
A.法定工程总承包人
B.要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告
C.选择工程分包人的认可权
D.调换总监理工程师的最终认可权
正确答案：C
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 21 题
供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（ ）计算交货数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
正确答案：A
第 22 题
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以（ ）的形式承担违约赔偿责任。
A.违约金
B.继续履行
C.赔偿损失
D.赔偿价差损失
正确答案：A
第 23 题
如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交（ ）。
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
正确答案：B
第 24 题
监理合同的有效期是指（ ）。
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：B
第 25 题
承包人不可索赔的费用是（ ）。
A.人工费
B.设备费
C.保险费
D.税金
正确答案：D
第 26 题
建筑工程一切险的保险期限（ ）开始。
A.自工地动工
B.保险公司中约定日期
C.自主要材料、设备运抵工地
D.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准
正确答案：D
第 27 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
正确答案：B
第 28 题
(2008年)施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
正确答案：A
第 29 题
确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。
A.标底价
B.投标价
C.评标价
D.标底修正价
正确答案：B
第 30 题
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以（ ）的形式承担违约赔偿责任。
A.违约金
B.继续履行
C.赔偿损失
D.赔偿价差损失
正确答案：A
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 31 题
承包商可以采用（ ）的方式与分包商签订合同。
A.邀请招标或公开招标
B.公开招标或议标
C.邀请招标
D.邀请招标或议标
正确答案：D
第 32 题
某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为4万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（ ）万元。
A.6
B.10
C.14
D.20
正确答案：A
第 33 题
(2010年)根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
正确答案：B
第 34 题
根据监理合同履行的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（ ）范围之内。
A.物资采购监理
B.勘察、设计监理
C.施工监理
D.专门的监理单位
正确答案：C
第 35 题
依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是（ ）。
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权
正确答案：C
第 36 题
工程师对工程量的确认，可以计量的是（ ）。
A.承包人超挖的工程量
B.承包人涨线的工程量
C.承包人原因造成的返工
D.设计变更的工程量
正确答案：D
第 37 题
抵押与质押的区别主要在于（ ）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案：C
第 38 题
设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比的高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案：A
第 39 题
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《中华人民共和国合同法》中关于（ ）的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案：D
第 40 题
某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（ ）。
A.由发包人复制，复制费用发包人承担
B.由发包人复制，复制费用承包人承担
C.由承包人复制，复制费用承包人承担
D.由承包人复制，复制费用发包人承担
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 41 题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：C
第 42 题
可变更或可撤销的合同不同于无效合同，合同被变更、撤销的前提是（ ）。
A.合同欠缺生效条件
B.合同无效
C.当事人提出请求
D.人民法院有权变更、撤销合同
正确答案：C
第 43 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括（ ）。
A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D.监理人的过失导致合同终止
正确答案：D
第 44 题
监理公司取得法人资格的时间为（ ）日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案：C
第 45 题
施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
正确答案：B
第 46 题
由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（ ）。
A.可原谅延期但不给补偿费用
B.不可原谅延期但给补偿费用
C.可原谅延期且给补偿费用
D.不可原谅延期不给补偿费用
正确答案：A
第 47 题
在建设工程施工合同法律关系中，客体就是（ ）。
A.物
B.财
C.建筑安装工程项目
D.劳务或完成的工作行为
正确答案：D
第 48 题
(2009年)对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
正确答案：C
第 49 题
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人承担违约责任的原则是 （ ）。
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则
正确答案：D
第 50 题
颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前（ ）支付给承包商。
A.25%
B.50%
C.30%
D.10%
正确答案：B
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第二题 多项选择题
第 51 题委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是（ ）。
A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意
C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意
D.监理人转让利益，无需委托人书面同意
E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意
正确答案：ABC
第 52 题
《合同法》规定的合同有效条件包括（ ）。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案：ABE
第 53 题
下列关于FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是（ ）。
A.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
B.指定分包商不损害承包商的利益
C.一般分包商由承包商选定
D.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
E.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案：ABCE
第 389 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。
A.总监理工程师业绩
B.监理大纲
C.投标人资质
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：BCDE
第 55 题
合同不当履行中的保全措施包括（ ）。
A.代位权
B.抗辩权
C.拒绝
D.撤销权
E.解除权
正确答案：AD
第 56 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，（ ）履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地
C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地
E.材料采购，在供货方所在地
正确答案：AE
第 57 题
承包人的索赔程序一般分为（ ）。
A.事态调查
B.索赔意向通知
C.索赔报告递交
D.索赔根据
E.监理工程师审核索赔报告
正确答案：BCE
第 58 题
以下财产中，可以用作抵押的有（ ）。
A.幼儿园
B.房屋
C.学校
D.土地所有权
E.电器
正确答案：BE
第 59 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括（ ）。
A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
C.批准监理人的监理工作实施细则
D.审查监理人提交的监理报告
E.要求更换不称职的监理人员
正确答案：ABDE
第 60 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（ ）等方面。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.分包合同的当事人不同
D.工程款的支付开支项目不同
E.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：ABDE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 61 题
承诺应具备的条件包括（ ）。
A.承诺只能向受要约人作
B.承诺必须由受要约人作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致
D.承诺必须在承诺期限内发出
E.承诺必须受法律约束
正确答案：BCD
第 62 题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是（ ）。
A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效
B.附解除条件的合同，自条件成就时生效
C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就
D.附生效期限的合同，自期限届至时生效
E.附终止期限的合同，自期限届满时失效
正确答案：CDE
第 63 题
法人应当具备的条件有（ ）。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D.能够独立承担民事责任
E.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案：ABDE
第 64 题
以下对索赔的表述中，正确的是（ ）。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：AD
第 65 题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（ ）。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：ABE
第 66 题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有（ ）。
A.工程概况
B.合同生效日期
C.项目总投资
D.酬金支付方式
E.可行性研究
正确答案：ABCD
第 67 题
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
正确答案：ACDE
第 68 题
建设工程设计合同(一)[GF-2000-0209]主要条款有（ ）。
A.设计依据
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.双方的责任
D.项目投资要求
E.委托设计任务的范围和内容
正确答案：BCE
第 69 题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案：ACD
第 70 题
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是（ ）。
A.业务培训费
B.图书资料购置费、经营业务费
C.固定资产及常用工器具、设备的使用费
D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：ABCD
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答
本文导航- 第1页：单项选择题（1-10）
- 第2页：单项选择题（11-20）
- 第3页：单项选择题（21-30）
- 第4页：单项选择题（31-40）
- 第5页：单项选择题（41-50）
- 第6页：多项选择题（51-60）
- 第7页：多项选择题（61-70）
- 第8页：多项选择题（71-80）
第 71 题
依据FIDIC《施工合同条件》的规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（ ）。
A.对竣工检验的干扰
B.不可抗力造成的损失
C.延误移交施工现场
D.业主提前占用工程
E.非承包商原因检验导致施工延误
正确答案：ACE
第 54 题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案：ACD
第 73 题
根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（ ）。
A.按时提供设计依据文件
B.负责设计成果的报批手续
C.负责审查各阶段设计文件
D.保证设计质量
E.为设计人提供施工现场工作条件
正确答案：ABE
第 74 题
合同的（ ），不影响仲裁协议的效力。
A.未成立
B.无效
C.变更
D.解除
E.终止
正确答案：BCDE
第 75 题
下列各项中，关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述，正确的是（ ）。
A.其可分为必要合格条件和附加合格条件两类
B.附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无
C.普通工程项目一般承包人均可完成，必须设置附加合格条件
D.附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准
E.必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求
正确答案：ABE
第 76 题
在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。
A.施工企业伪造资质等级证书签订
B.招标人与投标人串通签订
C.施工企业的违约责任明显过高
D.建设单位的违约责任明显过高
E.约定的质量标准低于强制性标准
正确答案：ABE
第 77 题
依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有（ ）。
A.办理施工有关的行政审批手续
B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
C.负责工程施工各方的协调管理
D.与监理人协商一致，选定项目承包人
E.提供监理工作需要的资料
正确答案：ABE
第 78 题
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（ ）。
A.合同主体不变，仍为甲乙公司
B.转让必须征得乙公司同意
C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E.丙公司应承担与主债务有关的从债务
正确答案：BDE
第 79 题
保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（ ）。
A.业主提供场地日
B.承包商提交履约人保函日
C.投保工程开工日
D.承保项目所用材料卸至工地日
E.投保工程投保日
正确答案：CD
第 80 题
招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（ ）。
A.要求施工企业必须具备一定的资质等级
B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
C.要求投标人必须拥有进口的施工机具
D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的
正确答案：CDE
特别推荐：2012年监理工程师合同管理考前突破试题汇总
2012年监理工程师合同管理能力提高模拟试题
2012年监理工程师考试冲刺专题
添加监理工程师考试应用，1、资讯订阅，查询最新考试信息＞＞2、章节习题，海量套题全免费体验！＞＞3、高清课件免费试听，海量题库免费体验＞＞4、考友资料共享，试题答疑
还等什么？马上登录体验吧！＞＞点击进入
在线模考 章节练习 资讯订阅 免费课程 你问我答